Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Transkripcija

1 Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil z dne pod št. objave NMV5494/2014

2 OBR-1 Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o. Nasipna ulica 64, 2000 Maribor Številka: JN 15/14 Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Predmet javnega naročila»dobava POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE«s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje od podpisa okvirnega sporazuma do Na Portalu javnih naročil dne pod številko objave NMV5494/2014, je naročnik v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5; Ur.l. RS št. 12/13 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti. V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika je Matej Šnuderl: Tel.: (02) Fax: (02) jn@snaga-mb.si Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo najkasneje do ponedeljka, 15. decembra 2014, do ure prispele na naslov naročnika Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor in sicer: - s priporočenim pismom ali - z dostavo (osebno, preko pooblaščenega predstavnika ali kurirske službe) v tajništvo naročnika na naslovu Nasipna ulica 64, Maribor, vsak delavnik od 08. do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 15. decembra 2014, ob uri v prostorih naročnika (sejna soba). Pri tem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (OBR-16). Predstojnik naročnika mag. Aleš Vajngerl direktor

3 OBR-2 Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o. Nasipna ulica 64, 2000 Maribor Številka: JN 15/14 Datum: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. člen Naročnik SNAGA d.o.o, Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) skladno z ZJN-2 oddaja javno naročilo dobave posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke po naslednjih razpisanih sklopih: Sklop 1 Sklop 2 Vrsta zabojnika količina v kos Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 60 litrov 150 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 80 litrov 70 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 120 litrov 800 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 240 litrov 30 Dvokolesna posoda za LZO biološki odpadki 120 litrov 900 Dvokolesna posoda za LZO biološki odpadki 240 litrov 300 Dvokolesna posoda za LZO papir brez vmetne odprtine 240 litrov 80 Dvokolesna posoda za LZO steklo z vmetno odprtino 240 litrov 30 Dvokolesna posoda za LZO DOE brez vmetne odprtine 240 litrov 100 Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom 660 litrov 50 Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom 770 litrov 50 Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom, ravni pokrov 1100 litrov 40 Štirikolesni zabojnik za LZO papir z vmetno odprtino in strešico 1100 litrov 200 Štirikolesni zabojnik za LZO steklo z vmetnima odprtinama 1100 litrov 100 Štirikolesni zabojnik za LZO DOE z vmetnima odprtinama 1100 litrov 100 LZO = ločeno zbrani odpadki DOE = drobna odpadna embalaža Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od podpisa okvirnega sporazuma do Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali za oba razpisana sklopa blaga. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih. Ponudnik mora za vsak sklop predmeta javnega naročila, za katerega oddaja ponudbo, v celoti ponuditi blago, ki je navedeno v posameznih postavkah ponudbenega predračuna (OBR-12).

4 2. člen Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. 3. člen Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: - Ponudbo (OBR-3); - 2 kompleta prospektne dokumentacije in certifikat za vsak ponujen tip posode oz. zabojnika, za katerega ponudnik oddaja ponudbo; - jasna navodila pravilne uporabe ponujenih posod oz. zabojnikov; - Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4); - Dokazilo iz uradne evidence o izpolnjevanju pogojev iz 1. odstavka 4. člena Navodil ali o Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc (OBR-5), - Potrdilo o dovoljenju ali članstvu - samo za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6), - Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-7); - Reference (OBR-8); (V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci tudi: o Pooblastilo (OBR-9); o Seznam podizvajalcev (OBR-10); o Podatke o podizvajalcu (OBR-11)) - Predračun (OBR-12); - Žigosan in parafiran vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-13); - Žigosan in parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-14); - Žigosan in parafiran obrazec Tehnične specifikacije (OBR-15). 4. člen Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: Osnovna sposobnost 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Ponudnik dodatno izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z: - dokazilom iz uradne evidence (kazenska evidenca na Ministrstvu za pravosodje) ali

5 - s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega Pooblastila za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc (OBR-5), na osnovi katerega lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. 2. Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Naročnik lahko izpolnjevanje tega pogoja pri DURS preveri sam brez soglasja ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 4. Ponudnik: - ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju; - ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; - ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil; - ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) Poklicna sposobnost 5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

6 Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 6. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) in potrdilo o dovoljenju ali članstvu. Ekonomska in finančna sposobnost 7. Ponudnik je ekonomsko in finančno sposoben dobaviti predmet javnega naročila. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov pri katerikoli banki, ki vodi ponudnikov transakcijski račun. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4). 9. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem izstavitve pravilno izstavljenega računa. Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7) Tehnična in kadrovska sposobnost 10. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 11. Ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, ima profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, ima sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 12. Ponudnik zagotavlja, da predmet ponudbe izpolnjuje vse standarde, tehnične zahteve in vse ostale pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 13. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 14. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe vsaj za enega naročnika, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, dobavil blago, ki je predmet ponudbe, v letni vrednosti vsaj ,00 EUR brez DDV za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo. Za dosego tega pogoja je dopustno predložiti tudi več referenc za različne naročnike (upošteva

7 se vsota referenc), vendar mora biti posamezna referenca v minimalni vrednosti 5.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo upošteval referenčna potrdila, ki se bodo glasila za leto 2012, 2013 ali V kolikor ponudnik gornjih zahtev ne izkaže, bo njegovo ponudbo naročnik izločil iz ocenjevanja in zavrnil ter je ne bo upošteval pri izbiri. Upoštevale se bodo reference, navedene v obrazcu»reference«(obr-8), ki ga ponudnik po potrebi natisne v več izvodih. V njem ponudnik navede tudi kontaktno osebo naročnika blaga, za katerega prilaga referenco, pri kateri lahko naročnik preveri kvaliteto dobavljenega blaga in opravljene storitve v celoti. V kolikor le-tega kontaktna oseba ne potrdi, naročnik tiste reference ne bo upošteval. Dokazilo: obrazec»reference«(obr-8). Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije 15. Ponudnik se v celoti seznanja s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izbiro ponudnika za dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke (JN 15/14) in jih v celoti in brezpogojno sprejema. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 16. Ponudnik se v celoti strinja z vsebino vzorca okvirnega sporazuma, ki ga bo v primeru, da bo izbran za dobavo predmeta javnega naročila, podpisal brez dodatnih zahtev in ugovorov. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 17. Ponudnik v ponudbi navaja resnične podatke, ki odražajo dejansko stanje ter niso zavajajoči. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 18. Ponudnik predmetnega javnega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 19. Ponudnik v ponudbene cene, navedene v ponudbi, vključuje vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci, priloži še: 20. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa plačuje podizvajalcem. Dokazilo: pooblastilo (OBR-9) 21. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom. Dokazilo: seznam podizvajalcev (OBR-10) 22. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec»podatki o podizvajalcu«za vse podizvajalce, s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa. Dokazilo: podatki o podizvajalcu (OBR-11)

8 V skladu z ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. V primeru, da bo ponudnik izvedel javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalcu njegovo terjatev do glavnega izvajalca. Obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila je vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave blaga. Opomba: Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma predložil ponudnik (kandidat) v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od 4 mesecev. Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 3. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 5. člen Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik lahko pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnih sporazumov preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 109.a člena ZJN-2. Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnost za posamezni sklop blaga ali vse razpisane sklope blaga. 6. člen Ponudnik mora pripraviti en originalen izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Zaradi preglednosti ponudbe morajo biti sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, kot sledi iz 3. člena teh Navodil. Zaželeno je, da je ponudba preluknjana in zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata in da je hkrati omogočeno listanje brez razvezovanja vrvice. Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo ponudbe na naslov: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor. Poleg naslova naročnika in navedbe naziva in naslova ponudnika mora na njej biti še napis Št. razpisa: JN 15/14, Javni razpis! Ne odpirajte-ponudba!

9 Ponudba mora biti podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 7. člen Izbor najugodnejšega ponudnika bo v vsakem posameznem sklopu izveden na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in sicer z uporabo naslednjih meril: a) Cena C korelacijski faktor: 0,80 Ponudbeno ceno bo naročnik ocenjeval tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s 100 točkami, nato pa vsako višjo ponudbo po naslednji enačbi: C= (C min / C p) x 100 (C p - ponudbena cena za posamezni sklop v brez DDV, C min najnižja ponudbena cena za posamezni sklop v brez DDV) Opomba: ponudbena cena, ki presega najnižjo ceno za 100%, bo ocenjena z 0 (nič) točkami. Ponudbeno ceno ponudnik navede v obrazcu Predračun (OBR-12) svoje ponudbe. b) Garancija na vzdolžne razpoke G - korelacijski faktor 0,20 Garancijo na vzdolžne razpoke na telesu posode (po primeru na sliki v Tehničnih specifikacijah OBR-15 na vseh štirih vogalih telesa posode) bo naročnik ocenjeval na naslednji način: - v kolikor ponudnik ne bo ponudil garancije na vzdolžne razpoke, bo prejel G=0 točk, - v kolikor bo ponudnik ponudil garancijo na vzdolžne razpoke v višini 3 leta, bo prejel G=50 točk, - v kolikor bo ponudnik ponudil garancijo na vzdolžne razpoke v višini 5 let, bo prejel G=100 točk, Višino garancije na vzdolžne razpoke ponudnik označi v obrazcu Ponudba (OBR-3) svoje ponudbe. c) Najugodnejša ponudba Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval navedeni točkovni sistem z navedenimi korelacijskimi faktorji. Ponudbe se bodo ocenjevale po naslednji formuli: SKUPNA OCENA = C x 0,80 + G x 0,20

10 Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišjo skupno oceno. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb sklenil okvirni sporazum z najugodnejšim ponudnikom po navedenih kriterijih. Pogoji: za posode zahtevamo vsaj 7 (sedem)-letno splošno garancijo; ponudnik mora predložiti jasna navodila pravilne uporabe ponujenih posod oz. zabojnikov; ponudnik posod oz. zabojnikov se s podano pisno izjavo zaveže za zagotavljanje rezervnih delov za ponujeno blago in sicer najmanj za čas trajanja splošne garancije. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, se izločijo iz ocenjevanja in zavrnejo ter se ne upoštevajo pri izbiri. 8. člen Cene v ponudbenem predračunu (OBR-12) morajo vsebovati vse stroške, popuste in rabate ter morajo vključevati dostavo fco. naročnik. Vsebovati morajo tudi stroške predložitev vzorcev ponujenih posod oz. zabojnikov, za katere si naročnik v fazi pregledovanja in preverjanja ponudb pridržuje pravico ogleda in preizkusa na sedežu naročnika. Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe zagotavljati fiksnost cen. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 9. člen Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami (OBR-15) naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi pregledovanja ponudb pred sprejemom odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev vzorcev posod oz. zabojnikov za odpadke za ogled in preizkus, s čimer bodo ponudniki dokazali, da ponujene posode oz. zabojniki ustrezajo razpisanim zahtevam in pogojem naročnika. V tem primeru mora ponudnik zagotoviti posode oz. zabojnike za predogled in preizkus v roku 3 dni od zahteve naročnika. V kolikor ponudnik ne bo predložil posod oz. zabojnikov na ogled in preizkus, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedene v tehničnih specifikacijah za predmet javnega naročila, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 10. člen Dobavni rok za predmet javnega naročila ne sme biti daljši od 30 koledarskih dni od prejema pisnega naročila. Dobavni rok ponudnik navede v obrazcu Ponudba (OBR-3) svoje ponudbe. Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala sukcesivno na osnovi pisnih naročil naročnika. Naročnik bo naročal blago na osnovi dejanskih potreb. Količine, navedene v ponudbenem predračunu (OBR-12) so okvirne in za naročnika niso obvezujoče. Dobava se bo vršila na lokaciji naročnika, fco. skladišče naročnika - nerazloženo. Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh pogodbenih strank.

11 11. člen Splošni garancijski rok za posamezni sklop predmeta javnega naročila ne sme biti krajši od 7 let od dneva dobave. Splošni garancijski rok ponudnik navede v obrazcu Ponudba (OBR-3) svoje ponudbe. V kolikor bo splošni garancijski rok krajši od zahtevanega, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 12. člen Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema predmeta javnega naročila. Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih posod oz. zabojnikov bo naročnik izbranemu ponudniku sporočil kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma. Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih posod oz. zabojnikov je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Izbrani ponudnik bo moral v navedenem roku (roku za rešitev reklamacije) naročnika obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte, ) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane posode oz. zabojnike v dogovorjenem dobavnem roku za posamezni sklop predmeta naročila. 13. člen Ponudnik mora za ponujene posode oz. zabojnike zagotavljati rezervne dele ter čas zagotavljanja rezervnih delov navesti v ponudbi. Ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov za posode oz. zabojnike najmanj v trajanju splošnega garancijskega roka (ki je najmanj sedem let od dobave predmeta pogodbe). Čas zagotavljanja rezervnih delov ponudnik navede v obrazcu Ponudba (OBR-3) svoje ponudbe. 14. člen 1. Za zavarovanje resnosti ponudbe naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja. 2. Izbrani ponudnik bo moral najkasneje ob sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10 % okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV za posamezni sklop javnega naročila, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predložitev zahtevanega finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu zavarovanja (OBR-13), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik vzorec žigosa in parafira ter priloži ponudbi.

12 15. člen Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik okvirnega sporazuma. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 4. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. Ponudba mora veljati do vključno Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 16. člen 17. člen Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-14) na vsaki strani parafirati in žigosati, s čimer jamči, da se bo v primeru, da bo izbran na javnem razpisu, v celoti strinjal z njegovimi določili in javno naročilo izvedel skladno z njegovimi določili. Priloži ga v enem izvodu. Naročnik bo v posameznem sklopu javnega naročila sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom za obdobje od podpisa okvirnega sporazuma do , ki ga bo izbral v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranim ponudnikom poslal ustrezno izpolnjene okvirne sporazume v podpis, in sicer v obliki in vsebini, kot je določena v tej razpisni dokumentaciji. Izbran ponudnik bo moral najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po prejemu okvirnega sporazuma le-tega podpisati in ga vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne bo odzval na podpis okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 18. člen Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 19. člena teh Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

13 Sestanka s ponudniki ne bo. 19. člen Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje štiri dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno, to je do do 09:00. Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje štiri dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni strani ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. 20. člen Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Ponudba ne sme vsebovati oznake»poslovna SKRIVNOST«oz.»ZAUPNO«v tistih delih ponudbene dokumentacije, ki jih naročnik mora ali lahko objavi v postopku odpiranja ponudb. V primeru, da ponudnik tega ne bo upošteval, bo naročnik oznako»poslovna SKRIVNOST«oz.»ZAUPNO«za te dele ponudbene dokumentacije smatral kot brezpredmetno. 21. člen Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

14 22. člen Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili 6. člena teh Navodil. Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb. Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Pouk o pravnem sredstvu 23. člen Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011- ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) po postopku in na način, kot ga določa zakon. Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Zahtevek za predrevizijski postopek se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določata drugače. Rok za vložitev zahtevka za predrevizijski postopek je 8 delovnih dni od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali - prejema povabila k oddaji ponudb ali - prejema odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih neposredno pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, poslan po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za predrevizijski postopek hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa: eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi; eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

15 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu; eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu. V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. Ne glede na prejšnja dva odstavka znaša taksa eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na: storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali javni natečaj. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati zahtevano takso na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI izvrševanje proračuna RS, sklic ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Predstojnik naročnika mag. Aleš Vajngerl direktor

16 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-3 Ponudnik: Naročnik: Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor PONUDBA, št. Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne pod številko objave NMV5494/2014, predmet»dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Podatki o ponudniku: Firma oz. ime: Naslov: Zakoniti zastopnik: Položaj v podjetju: ID št. za DDV: Matična številka: Številka transakcijskega računa: Banka: Kontaktna oseba: Telefon: Telefaks: E-pošta:

17 Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Položaj v podjetju: Prijavljamo se za naslednje sklope (obkrožiti): SKLOP 1 SKLOP 2 Ponudbo oddajamo (označiti): samostojno skupna ponudba s podizvajalci DOBAVNI ROK Dobavni rok za: - Sklop št. 1 znaša dni od prejema pisnega naročila (največ 30 koledarskih dni; vpisati) - Sklop št. 2 znaša dni od prejema pisnega naročila (največ 30 koledarskih dni; vpisati) SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK Splošni garancijski rok v letih od dneva dobave znaša: - Sklop št. 1: oz. več (najmanj 7 let; obkrožiti oz. vpisati) - Sklop št. 2: oz. več (najmanj 7 let; obkrožiti oz. vpisati) Nudimo 3 letno garancijo na vzdolžne razpoke: Sklop št. 1 DA NE Sklop št. 2 DA NE Nudimo 5 letno garancijo na vzdolžne razpoke: Sklop št. 1 DA NE Sklop št. 2 DA NE ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV S to ponudbo se obvezujemo, da bomo zagotavljali rezervne dele za posode in zabojnike, ki so predmet ponudbe, še najmanj let (najmanj v trajanju splošnega garancijskega roka, ki je najmanj 7 let; vpisati) od dneva dobave posod in zabojnikov.

18 Naša ponudba je veljavna do vključno Za to stranjo prilagamo: - 2 kompleta prospektne dokumentacije; - certifikat za vsak ponujen tip posode oz. zabojnika, za katerega oddajamo ponudbo; - jasna navodila pravilne uporabe ponujenih posod oz. zabojnikov. Datum: Žig in podpis ponudnika

19 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-4 Ponudnik: Naročnik: Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor A. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 1. IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Obvezna priloga ponudnikov: - dokazilo iz uradne evidence (kazenska evidenca na Ministrstvu za pravosodje) ali - predložitev izpolnjenega, podpisanega in žigosanega Pooblastila za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc (OBR-5). 2. IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 3. IZJAVLJAMO, da na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. 4. IZJAVLJAMO, da: - nismo v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; - nismo v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustil poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju; - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem; - nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil; - nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajočih razlag ali teh informacij nismo zagotovili. B. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

20 Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka. B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.) Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije: potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu. C. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo predmeta javnega naročila. IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. D. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI IZJAVLJAMO, da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih. IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

21 IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe izpolnjuje vse standarde, pogoje in tehnične zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji. IZJAVLJAMO, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, nas lahko izloči iz predmetnega postopka. E. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE IZJAVLJAMO, da smo v celoti seznanjeni s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izbiro ponudnika za dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke (JN 15/14) in jih v celoti in brezpogojno sprejemamo. IZJAVLJAMO, da se v celoti strinjamo z vsebino vzorca okvirnega sporazuma, ki ga bomo v primeru, da bomo izbrani za dobavo predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov. IZJAVLJAMO, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in le-ti odražajo dejansko stanje ter niso zavajajoči. IZJAVLJAMO, da predmetnega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca. IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene v ponudbi, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika. F. IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika

22 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-5 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (za pravne osebe) (naziv ponudnika oz. pooblastitelja) pooblaščam Snago d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 15/14 Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma pridobi potrdila od drugih uradnih institucij, ki vodijo uradne evidence. Podatki o pravni osebi: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: žig (kraj, datum) (podpis odgovorne osebe)

23 Ponudnik: OBR-6 Polni naziv podjetja: Sedež in njegova občina: Št. vpisa v sodni register: Št. vložka: Matična številka podjetja: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik SNAGA d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, za namene javnega razpisa št. JN 15/14»Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne pod številko objave NMV5494/2014, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: a) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. b) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. c) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika

24 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-7 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH IZJAVLJAMO, da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem izstavitve pravilno izstavljenega računa. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika

25 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-8 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor REFERENCE za (obkrožiti): SKLOP 1 SKLOP 2 Izjavljamo, da smo dobavili posode oz. zabojnike za odpadke za: Naziv podjetja/firma: Naslov : Podjetje je (obkrožiti): JAVNI ZASEBNI naročnik Kontaktna oseba v tem podjetju, pri kateri lahko naročnik dobi dodatne informacije o dobavi: ime in priimek telefonska številka Leto dobave (obkrožiti): Skupna letna vrednost: EUR brez DDV Datum: Žig in podpis ponudnika

26 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-9 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor P O O B L A S T I L O Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-10)»Seznam podizvajalcev«in zanje priložili podatke (OBR-11). Datum: Žig in podpis ponudnika

27 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-10 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor SEZNAM PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom za dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke (JN 15/14) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: V ponudbi je podizvajalec (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR, kar znaša % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal. (navesti del izvedbe) V ponudbi je podizvajalec (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR, kar znaša % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal. (navesti del izvedbe) Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času izvajanja okvirnega sporazuma za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. - V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Datum: Žig in podpis ponudnika

28 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-11 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor PODATKI O PODIZVAJALCU Naziv podizvajalca Sedež Matična številka Zakoniti zastopnik ID za DDV Številka TRR Telefonska številka in številka faksa Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca Dela, ki jih prevzema podizvajalec

29 Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec EUR brez DDV EUR DDV-ja EUR z DDV Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: %. Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika (naziv ponudnika) izjavljamo, da so vse nesporne zapadle obveznosti ponudnika do nas poravnane. SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec, (naziv in naslov podizvajalca) soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec. Datum: Žig in podpis ponudnika

30 Javno naročilo št. JN 15/14: Dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke OBR-12 Ponudnik: Naročnik: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor PREDRAČUN Sklop 1 Vrsta zabojnika količina v kos Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 60 litrov 150 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 80 litrov 70 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 120 litrov 800 Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki 240 litrov 30 Dvokolesna posoda za LZO biološki odpadki 120 litrov 900 Dvokolesna posoda za LZO biološki odpadki 240 litrov 300 Dvokolesna posoda za LZO papir brez vmetne odprtine 240 litrov 80 Dvokolesna posoda za LZO steklo z vmetno odprtino 240 litrov 30 Dvokolesna posoda za LZO DOE brez vmetne odprtine 240 litrov 100 cena za kos v cena skupaj v PONUDBENA CENA ZA SKLOP 1 v brez DDV je 22 % DDV v je PONUDBENA CENA ZA SKLOP 1 v z DDV je Sklop 2 Vrsta zabojnika količina v kos Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom 660 litrov 50 Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom 770 litrov 50 Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki s pedalom, ravni pokrov 1100 litrov 40 Štirikolesni zabojnik za LZO papir z vmetno odprtino in strešico 1100 litrov 200 Štirikolesni zabojnik za LZO steklo z vmetnima odprtinama 1100 litrov 100 Štirikolesni zabojnik za LZO DOE z vmetnima odprtinama 1100 litrov 100 cena za kos v cena skupaj v PONUDBENA CENA ZA SKLOP 2 v brez DDV je 22 % DDV v je PONUDBENA CENA ZA SKLOP 2 v z DDV je Ta predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za»dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«, objavljen na portalu javnih naročil dne pod št. objave NMV5494/2014. Datum: Žig in podpis ponudnika

31 VZOREC MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV OBR-13 Ponudnik oz. prodajalec: (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) V skladu z okvirnim sporazumom št. oz. za javno naročilo»dobava posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke«pod številko objave JN 15/14, sklenjenim dne, med kupcem: Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, in prodajalcem: je prodajalec dolžan dobaviti posode oz. zabojnike za odpadke v roku, v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedenem okvirnem sporazumu. Na zahtevo kupca izročamo bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz navedenega okvirnega sporazuma, v višini EUR. Prodajalec pooblašča kupca Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice. Prodajalec izrecno pooblašča naročnika, da na menico vpiše klavzulo brez protesta, v kolikor prodajalec tega ni storil že sam. Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: (ime in priimek) (lastnoročni podpis) Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega okvirnega sporazuma in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine EUR, z besedo: evrov /100, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše potrditve, da kot prodajalec svojih obveznosti nismo izpolnili v skladu z določili okvirnega sporazuma. NALOG ZA PLAČILO MENICE Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek EUR. Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Ta menična izjava velja še najmanj trideset (30) dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma, to je do Datum: Žig: Podpis:

32 VZOREC OBR-14 Stranki okvirnega sporazuma: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor mag. Aleš Vajngerl matična številka: ID za DDV: SI transakcijski račun: SI pri NKBM Maribor v nadaljevanju kupec in,, (naziv in naslov ponudnika) ki jo zastopa (funkcija, ime in priimek odgovorne osebe ponudnika) matična številka: ID za DDV: transakcijski račun: pri v nadaljevanju prodajalec sklepata OKVIRNI SPORAZUM za dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Stranki tega okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da je kupec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5; Ur.l. RS št. 12/13 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po postopku oddaje naročila male vrednosti št. JN 15/14, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne pod številko objave NMV5494/2014 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo posod in zabojnikov za ločeno zbrane odpadke iz sklopa št., v katerem je kupec prodajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca. 2. člen S tem sporazumom se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma. Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo kupca in ponudbeno dokumentacijo prodajalca.

33 II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 3. člen Predmet tega okvirnega sporazuma so stalne nabave posod oz. zabojnikov za ločeno zbrane odpadke iz sklopa št., ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Opredelitev in opis predmeta te pogodbe je razviden iz razpisne dokumentacije kupca št. JN 15/14 z dne ter ponudbe prodajalca št. z dne, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma. Količine predmeta okvirnega sporazuma, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so količine, ki jih bo kupec predvidoma potreboval v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za kupca niso zavezujoče. Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval le posode oz. zabojnike za odpadke, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva. III. CENA IN NAČIN PLAČILA 4. člen Okvirna vrednost tega okvirnega sporazuma izhaja iz ponudbe prodajalca št. z dne in znaša: brez DDV. znesek DDV. = z vključenim DDV. Cene na enoto, navedene v ponudbi prodajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem. V cenah na enoto so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški dostave predmeta okvirnega sporazuma na lokacijo kupca in vsemi ostalimi stroški. Naknadno kupec ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeno ceno. 5. člen Prodajalec bo izstavil račun na naslov kupca po podpisu dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma ter po uspešno in pravilno opravljenem prevzemu blaga. Kupec v roku 8 dni od prejema račun potrdi ali ga v istem roku zavrne. V primeru potrditve računa je rok plačila trideset (30) dni od dneva izstavitve pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun prodajalca št.: pri banki:. V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti. IV. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 6. člen Okvirni sporazum se sklepa za obdobje od njegovega podpisa do V. KAKOVOST 7. člen Kakovost dobavljenih posod oz. zabojnikov za odpadke mora biti v skladu s Tehničnimi specifikacijami kupca in eventualno zahtevanimi vzorci posod oz. zabojnikov za odpadke, ki jih je prodajalec kupcu dostavil na ogled in preizkus v fazi ocenjevanja ponudb. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati dokazila za kvaliteto izdelkov.

34 8. člen V primeru neskladnosti vzorcev posod oz. zabojnikov za odpadke, ki jih je prodajalec v fazi ocenjevanja ponudb dostavil kupcu na ogled in preizkus ter dobavljenimi posodami oz. zabojniki za odpadke, lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. VI. ROK DOBAVE IN PREVZEM 9. člen Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala sukcesivno na osnovi pisnih naročil kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo dobavljeno blago novo in brezhibno. Dobavni rok znaša dni od dneva prejema pisnega naročila kupca. Prodajalec se obvezuje, pisno ali po telefonu, obvestiti kupca o posamični dobavi, vsaj en dan pred nameravano dobavo blaga. Dobava se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala ob delovnih dnevih na lokaciji kupca, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, fco. skladišče kupca - nerazloženo. 10. člen Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem uspešno opravil na podlagi podpisa dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma. Nevarnost uničenja ali poškodovanja posod oz. zabojnikov za odpadke preide od prodajalca na kupca z izročitvijo posod oz. zabojnikov kupcu. Pregled posod oz. zabojnikov se opravi v navzočnosti predstavnikov obeh strank okvirnega sporazuma. Kupec mora ob morebitnih napakah na blagu sestaviti zapisnik in ga izročiti ob prevzemu predstavniku prodajalca, sicer pa mora kupec očitne napake prodajalcu sporočiti v roku 8 dni po prevzemu. 11. člen V primeru neustreznosti dobavljenega blaga, pri katerem prodajalec vztraja, lahko kupec od okvirnega sporazuma odstopi in unovči bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 12. člen V kolikor prodajalec ne dobavi predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, lahko kupec prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen iz 25. člena tega okvirnega sporazuma in unovči bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, nedobavljeno blago pa kupec nabavi na prostem trgu. V tem primeru prodajalec krije razliko v ceni, za kar mu izda kupec račun. 13. člen V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbe predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazane izgube pošiljke med transportom, dokazane poškodbe med dobavo, ipd.) mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta okvirnega sporazuma in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 25. členu tega okvirnega sporazuma. VII. GARANCIJSKI ROK IN REKLAMACIJE 14. člen Splošna garancijska doba za dobavljene posode oz. zabojnike za odpadke, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, znaša let in mora biti navedena v garancijskih listih dobavljenega blaga. Prodajalec zagotavlja, da bodo dobavljene posode oz. zabojniki za odpadke v garancijski dobi delovali brezhibno ob normalni uporabi in v skladu z navodili proizvajalca.

35 Garancijska doba proti pojavljanju vzdolžnih razpok na telesu posod, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, znaša let. V kolikor kupec ne uporablja posod oz. zabojnikov za odlaganje odpadkov in pripadajoče opreme po navodilih proizvajalca, izgubi pravico garancije za kvaliteto blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma. Kupec sme izvršiti predelave oziroma dograditve posod oz. zabojnikov za odlaganje odpadkov tako, kot to predpisuje proizvajalec. V nasprotnem primeru izgubi pravico do garancije in nosi vso odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi tega v času eksploatacije posod oz. zabojnikov za odlaganje odpadkov. 15. člen V primeru, da je okvara oziroma pomanjkljivost definirana s strani kupca v garancijski dobi, in je prodajalec ni uspel trajno odstraniti, oziroma je napaka take narave, da njene odprave ni mogoče zagotovo ugotoviti v garancijski dobi (tako imenovana skrita napaka), jo je prodajalec dolžan na svoje stroške odstraniti tudi po preteku garancijske dobe. 16. člen Prodajalec se obvezuje, da bo zagotavljal rezervne dele za posode oz. zabojnike za odpadke, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, še najmanj let od dneva dobave posod oz. zabojnikov za odpadke. 17. člen Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo kupec prodajalcu sporočil takoj, najkasneje pa v osmih dneh (8) od dneva prevzema blaga. Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma. 18. člen Rok za rešitev reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Rok za rešitev reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenih posod oz. zabojnikov je največ dva (2) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Za ugotovljene napake blaga se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Obrazec zapisnika zagotovi prodajalec. 19. člen Prodajalec se obvezuje v navedenem roku kupca obvestiti (pisno, po telefonu, faksu, preko elektronske pošte, ) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirane posode oz. zabojnike za odpadke v dogovorjenem dobavnem roku. Za pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslano ter za vrnjeno blago, izda prodajalec kupcu dobropis, za katerega se zmanjša obveznost kupca. VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA 20. člen Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma predložil kupcu bianco menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Unovčljivost bianco menice mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta. 21. člen V kolikor kupec ugotovi odstopanje od obveznosti prodajalca, določenih s tem okvirnim sporazumom, lahko menico unovči in od sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred

36 unovčenjem bianco menice prodajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti, določenih s tem okvirnim sporazumom in mu določil rok za izpolnitev. 22. člen Unovčitev menice ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi neizpolnjevanja obveznosti prodajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčene menice. 23. člen V primeru, da kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v vrednosti manjši od EUR, mora prodajalec v roku 10 dni od kupčevega poziva za razliko predložiti kupcu novo bianco menico z menično izjavo v višini neunovčene vrednosti. IX. PODIZVAJALCI 24. člen / a (velja v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem) V primeru, da prodajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, prodajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem. Prodajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma s kupcem ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora kupcu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe. Kupec bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima prodajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo prodajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni od prejema poziva. Če prodajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja kupcu ne predloži v tem roku, bo kupec Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2 ali prvega odstavka 109.b člena ZJN-2. Prodajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Prodajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: NAZIV PODIZVAJALCA POLNI NASLOV MATIČNA ŠTEVILKA DAVČNA ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKI RAČUN PREDMET KOLIČINA VREDNOST KRAJ IZVEDBE ROK IZVEDBE VRSTA DEL Kupec bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo prodajalcu. Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec kupcu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

37 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Prodajalec se v primeru dodatne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo nov podizvajalec, v skladu z devetim odstavkom 71. člena ZJN- 2, kupcu posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe. Prodajalec se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje kupca. Roki plačil prodajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 24. člen / b (velja v primeru, ko ponudnik nastopa brez podizvajalcev) Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za dobavo predmeta okvirnega sporazuma. V kolikor bo prodajalec naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7) do dvanajstega (12) odstavka 71. člena ZJN-2. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve kupca v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjen ta okvirni sporazum. Prodajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim odstavkom 71. člena ZJN-2, kupcu posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (prodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe. Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, mora prodajalec predhodno pridobiti soglasje kupca in skleniti aneks k temu okvirnemu sporazumu, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki: vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Neposredna plačila podizvajalcem so skladno z ZJN-2 obvezna. X. POGODBENA KAZEN 25. člen V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, kot je zapisano v 13. členu tega okvirnega sporazuma, lahko kupec uveljavi pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav. V kolikor pogodbena kazen za posamezno naročilo preseže 10 % vrednosti neizvršenih dobav ali skupni znesek vseh pogodbenih kazni zaradi zamud pri vseh dobavah prodajalca preseže višino 10 % zneska, navedenega na menični izjavi za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od okvirnega sporazuma odstopi brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.

38 26. člen Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril. Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. XI. SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA 27. člen Skrbnik okvirnega sporazuma s strani kupca: Miran Čurin, tel št. (02) Elektronski naslov: miran.curin@snaga-mb.si Faks št.: (02) Skrbnik okvirnega sporazuma s strani prodajalca:, GSM št. Elektronski naslov: Faks št.: XII. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA 28. člen Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma: - ponudba prodajalca št. z dne, - razpisna dokumentacija kupca št. JN 15/14 z dne ter - tehnične specifikacije prodajalca in - ostala relevantna dokumentacija. V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. XIII. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 29. člen Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka, če druga stranka nadaljuje s kršitvijo svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu oziroma ne odpravi posledic kršitve v določenem razumnem roku po prejemu pisnega opozorila, s katerim ga je okvirnemu sporazumu zvesta stranka opozorila na kršitev obveznosti in na njene posledice, mu določila razumen rok za njihovo odpravo, ki ne more biti krajši od 8 dni, ter ga opozorila, da bo v nasprotnem primeru odstopila od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 30. člen Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

39 je ničen. posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 31. člen Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri pristojnem sodišču v Mariboru. 32. člen Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 33. člen Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in ko prodajalec kupcu predloži finančno zavarovanje iz 20. člena tega okvirnega sporazuma. Glede garancijskih določil ta okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov. 34. člen Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank tega okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko statusnih ter lastninskih sprememb. 35. člen Okvirni sporazum je napisan v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka okvirnega sporazuma po 2 (dva) izvoda. Številka okv. spor.: Prodajalec: Številka okv. spor.: Kupec: SNAGA d.o.o., Maribor direktor mag. Aleš VAJNGERL Datum podpisa: / / Datum podpisa: / / žig žig

40 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OBR-15 Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v tehničnih specifikacijah in razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Splošne zahteve za posode in zabojnike opis Kakovost posode in zabojniki ustrezajo normam EN do 6, certifikat za vsako vrsto posode in zabojnika je potrebno priložiti ponudbi, posode in zabojniki so izdelani iz kvalitetnega materiala, ki je določen v normah. Oznaka posode in zabojniki imajo na telesu označeno prostornino in letnico izdelave. Barva Dvokolesna posoda za LZO ostali odpadki (60 l, 80 l, 120 l in 240 l): telo= sivo(črno); pokrov=siv(črn) Dvokolesna posoda za LZO biološki odpadki (120 l in 240 l): telo= rjavo; pokrov=rjav Dvokolesna posoda za LZO steklo (240 l): telo= zeleno; pokrov=zelen Dvokolesna posoda za LZO papir (240 l): telo=zeleno; pokrov=moder Dvokolesna posoda za LZO DOE (240 l): telo= zeleno; pokrov=rumen Štirikolesni zabojnik za LZO ostali odpadki (660 l, 770 l in 1100 l): telo= sivo(črno); pokrov=siv(črn) Štirikolesni zabojnik za LZO steklo (1100 l): telo= zeleno; pokrov=zelen Štirikolesni zabojnik za LZO papir (1100 l): telo= zeleno; pokrov=moder Štirikolesni zabojnik za LZO DOE (1100 l): telo= zeleno; pokrov=rumen Kolesa, pokrovi in ključavnice posode na 2 kolesih za ostale in biološke odpadke velikosti 60, 80, 120 in 240 l; posode na 2 kolesih za steklo velikosti 240 l: pokrov z ustrezno odprtino z rozeto in s klasično komunalno ključavnico; zabojniki na 4 kolesih: ostali odpadki velikosti 660 l, 770 l in 1100 l z ravnim pokrovom in pedalom za odpiranje: pokrov za papir z eno odprtino s strešico in s komunalno ključavnico, pokrov za steklo z dvema okroglima odprtinama z rozeto in s klasično komunalno ključavnico; pokrov za DOE z dvema povečanima okroglima/podolgovatima odprtinama ( 20 cm podolgovata) z rozeto in s klasično komunalno ključavnico; 4-kolesni 660 l, 770 l in 1100 l zabojniki imajo zavoro na dveh kolesih; zabojniki na 4 kolesih morajo biti opremljeni z dvižnimi čepi in dodatnimi stranskimi ročaji za premikanje teh. Nalepke posode in zabojnike se opremi z obstojnimi nalepkami po predlogi naročnika, za predloge ponudniki kontaktirajo naročnika, ki jim jih pošlje po u.

41 Velikost nalepk 2 kolesne posode: format A4 4 kolesni zabojniki: format A3 Garancija garancija za posode in zabojnike za odpadke je minimalno 7 let. Opis predmeta javnega naročila Vse posode in zabojniki morajo biti prilagojeni mehanizmu vozil za praznjenje posod, oblikovanemu za dvigovanje naslednjih standardnih posod in zabojnikov za odpadke: - premične posode za odpadke na 2 kolesih kapacitete 60, 80, 120 in 240 l za dvigovanje z glavnikom (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-1), - premični zabojniki za odpadke na 4 kolesih kapacitete 660 l, 770 l in 1100 l z ravnim pokrovom za dvigovanje z glavnikom (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-2). RFID transponderji RFID za montažo na standardno mesto gnezda (chipnest design) na robu posode oz. zabojnika narejene po standardu EN do 6 ter pripadajoče črtne kodne nalepke. RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh vremenskih pogojih. RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na predpripravljeno mesto na robu telesa posode oz. zabojnika in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi praznjenja posode oz. zabojnika. Izpolnjevati mora naslednje tehnične standarde: ISO ali EN ISO vodoodporni IP 67 vibracije IEC udarci - minimalno IEC Vsak RFID mora biti opremljen z dvema nalepkama: velika čip nalepka - min 80 x 40 mm, mala čip nalepka - min 20 x 40 mm, zaščitna nalepka za veliko čip nalepko - minimalno 5 mm prekrivanje na vseh robovih, na katerih je črtna koda in številka RFID-a. Nalepka, ki bo na posodi oz. zabojniku, mora biti takšne kvalitete, da se ob odstranitvi ne poškoduje (raztrga črtna koda mora biti vidna) in mora biti po odstranitvi še toliko lepljiva, da se jo lahko nalepi na papir (seznam za distribucijo posod oz. zabojnikov). Dobavitelj mora zagotoviti, da so RFID-i berljivi za identifikacijske sisteme, ki so že vgrajeni na vozilih naročnika. Količine: RFID transponderji za vse posode za LZO biološke odpadke (120 l in 240 l): 1200 kos, dvojno število črtnih kodnih nalepk, t.j kos.

42 Tehnični podatki za RFID transponderje: frekvenca 134,2 khz HDX read only vrsta čipa: zračna tuljava Na večji črtno kodni nalepki mora biti vidno: logotip podjetja Snaga d.o.o. črtna koda, izpisana pripadajoča črtna koda pod 128 EAN kodo, prostornina posode oz. zabojnika, vrsta odpadka, čip številka, št. posode oz. zabojnika. Logotip podjetja Logotip podjetja Snaga d.o.o. mora biti črno-bele barve ter postavljen v zgornji levi del čip nalepke. Njegova velikost ni strogo predpisana, vendar mora biti smiselno razporejena v zgornji tretjini nalepke. Številka čipa in črtna koda Številka čipa (chip number), je 16 mestna prednastavljena OEM številka. To je številka, ki jo oddaja sam čip. Za povezavo med številko čipa in številko posode oz. zabojnika skrbi inicializacijska datoteka (INI datoteka), ki jo dobavitelj dostavi skupaj s čipi. Razpon in ostale podrobnosti v zvezi s črtno kodo se uskladi z izbranim dobaviteljem. Zaščita velike čip nalepke Zaradi izpostavljenosti nalepke vremenskim vplivom je potrebno zagotoviti zaščito pred staranjem nalepke. S tem razlogom mora biti vsaka nalepka še dodatno prekrita z zaščitno nalepko ali folijo. Izdelavna kvaliteta zaščitne nalepke mora zadovoljevati zahtevam odpornosti UV žarčenja ter ostalim vremenskim vplivom. Poleg tega pa ne sme biti trda in lomljiva pri odstranitvi. Tehnična dokumentacija K ponudbi je potrebno priložiti 2 kompleta prospektne dokumentacije in certifikat za vsak ponujen tip posode oz. zabojnika, skupaj z jasnimi navodili pravilne uporabe posod oz. zabojnikov.

43 Primeri razpok na posodah: