Razpisna dokumentacija končna 2014

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Zaporedna številka javnega naročila: OS 1/2014 Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: Odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil. Datum objave:

2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

3 I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1. NAROČNIK: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva Celje 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o. 3. OPIS JAVNEGA NAROČILA: Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino del. Naročnik si pridržuje predčasno prekiniti okvirne sporazume pod pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih. V tej fazi bo naročnik sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj eno vrsto del, kot so navedena v Razpisnem obrazcu št. 3»Specifikacija s ponudbo«, in bodo oddali popolno ponudbo. V drugih fazah povpraševanja bo lahko predmet povpraševanja samo posamezna vrsta dela ali več različnih vrst del iz Razpisnega obrazca št. 3»Specifikacija s ponudbo«ali pa kar celoten projekt, ki bo vseboval več različnih del iz Razpisnega obrazca št. 3»Specifikacija s ponudbo«. V kolikor bo predmet povpraševanja celoten projekt, se pravi več različnih vrst del, bodo morali ponudniki ponuditi vsa dela po posameznem projektu. 4. LOKACIJE NAROČNIKA: Na območju Celja z okolico 5. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN- 2) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina ponudnikov, ki poda skupno ponudbo. 6. VRSTA POSTOPKA: Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z večimi gospodarskimi subjekti v skladu s 25. in 32. členom ZJN- 2 (Ur. l. RS št. 12/2013- UPB- 5 in št. 19/2014). Na podlagi 29. člena ZJN- 2 si naročnik pridružuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev, v skladu in na način kot ga določa ta člen. 7. ROKI: Veljavnost trajanja okvirnega sporazuma je eno leto. 8. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA:

4 Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN- 2 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. 9. ZAUPNI PODATKI V PONUDBI Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano»zaupno«oziroma»poslovna SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja podatke. 10. PREDLOŽITEV PONUDBE: Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom PONUDBA NE ODPIRAJ, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila»gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za potrebe Nepremičnine Celje d.o.o.«. Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti oštevilčeni. Zahtevana oblika ponudbe: Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti s strani ponudnika podpisani, žigosani in oštevilčeni. Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico. V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku. Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen menice, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. 11. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 10:00 na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, v tajništvu. 12. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: Na naslovu Nepremičnine Celje d.o.o., ob 11:00 uri, v sejni sobi. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

5 Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe. O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju ponudb.

6 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Ponudbena vrednost mora biti izražena v evrih in mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev. 3. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe oziroma zakonitega zastopnika (ob popravku). Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 4 navesti skupno število strani v ponudbi. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna. 4. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili: - Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013- UPB- 5 in št. 19/2014), v nadaljnjem besedilu ZJN- 2; - Uredba komisije (ES) št. 1564/2005, z dne , o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013); - Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013); - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP Uradni list RS, št. 126/2007); - Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011, 60/2011, 69/2011); - Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ- UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006); - Obligacijskega zakonika (OZ- UPB1, Uradni list RS, št. 97/2007); - Zakona o graditvi objektov (ZGO- 1- UPB- 1, Ur.l. RS, št. 102/2004, 126/2007, 108/2009); - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008), - Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005); - vsa pozitivna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

7 5. Ponudniki dobijo informacije in pojasnila v zvezi z razpisom izključno na Portalu javnih naročil. Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do do ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil. Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na celje.si Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne obvezujejo naročnika. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. Sestanka s ponudniki ne bo. 6. Sprememba razpisne dokumentacije: Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. 7. Variante ponudb: Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo v celoti. 8. Preveritev ponudb: Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN- 2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. člena ZJN- 2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo bo naročnik izločil. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. a členom ZJN Dopustne dopolnitve ponudb: Naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN Neobičajno nizka ponudba: Naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN Veljavnost ponudbe:

8 Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 12. Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti menico za resnost ponudbe. Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe. 13. Izločitev ponudbe: Pri javnem odpiranju ponudb: - kot nepravočasno, če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno, - kot nepravilno, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne: - če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN- 2 ni popolna, - če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN- 2, - če je ponudba neobičajno nizka, - če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, - če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke, - če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. 14. Pravno varstvo: Pravno varstvo izvajalcev v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/ ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

9 Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti: pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

10 III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj eno vrsto del, kot so navedena v Razpisnem obrazcu št. 3»Specifikacija s ponudbo«in bodo oddali popolno ponudbo. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. 2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene praviloma v vrstnem redu, kot je podan: A) Podatki o ponudniku in izvajalcih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem nastopu. V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem poslu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1a) s priloženimi vsemi kopijami sklenjenih pogodb z njimi. Priložene morajo biti podpisane pogodbe z vsemi navedenimi podizvajalci. Pogodbe med podizvajalci in ponudnikom ne morejo biti poslovna skrivnost v odnosu do naročnika. V primeru sklenitve pogodbe bodo podizvajalci imenovani v pogodbi z naročnikom. V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN- 2 obvezna. B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). C) Specifikacija s ponudbo (Razpisni obrazec št. 3) Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ( člen ZJN- 2) 1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik, podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu nadalje»ponudnik«za točko D). 2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le- to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. 3. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezna dokazila. Dokazila (potrdila od d.1) do d.8)) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN- 2) Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (razpisni obrazec št. 5). Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi

11 (razpisni obrazec št. 5) priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti (v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost) v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN- 2. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. d.2) Izjava, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo: - ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ- 1), (Uradni list RS, št. 50/2012- UPB2) v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN- 2: - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ- 1), - goljufija (211. člen KZ- 1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1), - poslovna goljufija (228. člen KZ- 1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ- 1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ- 1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1), - nedovoljeno prejemanje daril (241. člen KZ- 1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1), - pranje denarja (245. člen KZ- 1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1), - izdelava, pridobitev ali odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1), - davčna zatajitev (249. člen KZ- 1), - tihotapstvo (250. člen KZ- 1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ- 1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1). Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN- 2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. d.3) Potrdilo, da: na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN- 2) (Ur. l. RS št. 12/2013- UPB- 5), 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih

12 storitev (ZJNVETPS) (Ur. l. RS št. 12/2013- UPB- 5) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12); na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN- 2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. d.4) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. d.5) Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. d.6) Izjava, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. d.7) Izjava, da ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. d.8) Izjava, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN- 2, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno ni podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto posameznih izjav (d.1 do vključno d.8) podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5), ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi (Razpisni obrazec št. 5) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu z 6. odstavkom 42. člena ZJN- 2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (44. in 45. Člen ZJN- 2) Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G) e.1) Dokazila o ekonomsko- finančni sposobnosti: - Pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec BON- 2 Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudnik je dokazal ekonomsko- finančno sposobnost. Pogoji: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, e.2) Nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 - UPB2).

13 Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5). e.3) Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5). e.4) Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5). e.5) Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Ponudnik podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5). e.6) Seznam opravljenih vsaj treh istovrstnih del pri treh različnih naročnikih v zadnjih petih letih (razpisni obrazec št. 8) Pogoj: Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri istovrstna dela pri treh različnih naročnikih v vrednosti najmanj EUR brez DDV za posameznega naročnika. Kot istovrstna dela se šteje adaptacija oz. sanacija objektov ali izvedba posameznih del, ki so enaka delom, navedenim v Razpisnem obrazcu št. 3»Specifikacija s ponudbo«. Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsako delo, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane. Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti. e.7) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se mora upoštevati v skladu z določili priloge 7 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013). Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013) (Razpisni obrazec št. 13). F) Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka 2. člena ZJN- 2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalce v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 10).

14 f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a) izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7) dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po členu ZJN- 2, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 5). Izjavo podizvajalca, s katero daje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 11). V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del); - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 11); - izjava podizvajalca, da soglaša s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik in vključujejo tudi morebitni popust (Razpisni obrazec št. 11); - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 110); - izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 11); - izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika (Razpisni obrazec št. 12); - da ponudnik oz. glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma s strani nadzora potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 12). Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN- 2 obvezna. Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, bo moral ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le- temu v 5- ih dneh po spremembi, v skladu z 9. odstavkom 71. člena ZJN- 2, predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

15 - potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca. G) V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo: g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe, - vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti, - izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, - izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem. g.2) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN- 2, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno razen tistih, ki se nanašajo na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. g.3) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o ekonomsko- finančni sposobnosti (po točki e.1). g.4) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila, ki so zahtevana v točki e.2- e.6). g.5) Izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.7 do e.8. Za izpolnjevanje teh pogojev se v primeru skupne ponudbe reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti) enako velja za kadrovsko in tehnično sposobnost. g.6) Vsi izvajalci v skupnem nastopu morajo predložiti izpolnjeno Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7). H) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 4). I) Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju ZJN- 2 (Razpisni obrazec št. 5). J) Izjava o posredovanju podatkov (Razpisni obrazec št. 6). K) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Razpisni obrazec št. 7). L) Izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (Razpisni obrazec št. 9).

16 IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 1. Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo izločena. A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41. in 43. člen ZJN- 2): POGOJ 1. Razpisni obrazec št. 5 Podpisana izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2. Dokazila za ponudnike s sedežem izven RS (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb). USTREZA DA NE 2. Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN- 2. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 4. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN- 2) (Ur. l. RS št. 12/2013- UPB- 5), 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št.- 72/11- UPB3, 43/12 Odl.US in 90/12) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (Uradni list RS, št. 90/12). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 5. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 6. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 7. Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 8. Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 9. Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 10. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN- 2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali jih ni zagotovil. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo.

17 B. Ekonomsko- finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (44. in 45. člen ZJN- 2) POGOJ 1. Ponudnik je dokazal ekonomsko- finančno sposobnost. Pogoji: 1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, 2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. USTREZA DA NE 2. Ponudnik oz. poslovodeči ima v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 3. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 - UPB2). Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 4. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 5. Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 6. Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. Priložena ustrezna izjava (Razpisni obrazec št. 5) oz. dokazilo. 7. Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (razp. obr. 8 in 8a). 8. Ponudnik izpolnjuje zahteve o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,64/2012 in 2/2013) (Razpisni obrazec št. 13).

18 C. Izpolnjevanje ostalih pogojev: POGOJ 1. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp.obr. 1) USTREZA DA NE 2. Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (razp. obr. 1a), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. 3. Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2) 4. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo s specifikacijo (razp. obr. 3) 5. Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 3) 6. Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 4). 7. Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN- 2 (razp. obr. 5) 8. Ponudnik je podpisal izjavo o posredovanju podatkov (razp. obr. 6) 9. Ponudnik je predložil pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (razp. obr. 7) 10. Vzorec okvirnega sporazuma je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 9) 11. Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (razp. obr. 11), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 11). 12. Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (razp. obr. 12), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti potrjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (razp. obr. 10).

19 V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 1. Naročnik opozarja ponudnika: da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 2. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 3. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 4. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN- 2 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve zahtevkov ponudnikov. 5. Ponudnik se obvezuje tudi: da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila, da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga. 6. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona. Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013- ZPVPJN), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance. NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1, Celje VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

20 OBRAZEC - 1

21 PODATKI O PONUDNIKU (ki je poslovodeči) IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu) PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): Naziv ponudnika Naslov in sedež ponudnika Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) Kontaktna oseba Telefon Telefax E- mail (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU: Izvajalec v skupni izvedbi (firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali Razmerje del v % Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za zastopanje Datum: Žig: Podpis:

22 OBRAZEC 1a SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH Podizvajalec (firma in sedež) Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje Telefon, telefaks, E- mail (elektronska pošta) Transakcijski račun družbe ali samostojnega podjetnika Matična številka/emšo Identifikacijska št. za DDV Razmerje del v % Naročnik ima pravico zahtevati spremembo posameznega podizvajalca brez posebne obrazložitve. Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Datum: Žig: Podpis: OBRAZEC - 2

23 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA (v primeru skupnega nastopa): S polno odgovornostjo izjavljamo: 1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; 3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; 5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; 6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; 7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu. Datum: Žig: Podpis: OBRAZEC - 3

24 (Ponudnik obkroži sklop/e ali vrsto/e del za katero se prijavlja) SPECIFIKACIJA S PONUDBO PONUDBA št.: PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa): Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: 1. SKLOP 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA Pripravljalna dela Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del sproti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu in ostalo) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosedni prostori ali površine ter da se v le- teh ne ovira. To pomeni, da je izvajalec dolžan dela opravljati tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v nočnem času, vse v dogovoru z naročnikom, brez, da bi izvajalec na tej podlagi smel zahtevati kakršnokoli zvišanje ponudbene cene in dogovorjenega roka. Opis začetnih del Izvajalec je dolžan odstraniti ves stari, nepotreben gradbeni in ostali material in ga odpeljati na deponijo (dokazilo). Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti stanovalce. Način ugotavljanja obsega izvedenih del Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del in knjigo obračunskih izmer, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material. Dnevnik in knjigo mora potrditi kontaktna oseba naročnika. 1.1 PREDDELA IN RUŠITVENA DELA Opis rušitvenih del Rušenje, odstranjevanje, izsekovanje (opeke, betona, lesa, ploščic, sanitarne keramike, tal iz različnih materialov, kovinskih, steklenih in podobno). 1.2 ZEMELJSKA DELA Opis zemeljskih del Ročni in strojni izkopi ter zasipi izkopov. 1.3 KANALIZACIJE IN DRENAŽE

25 Opis del Vgradnja/zamenjava dotrajane kanalizacijske cevi umetnih mas, litoželezne ali betonske, vgrajenih na podložno plast. Izdelava jaškov, peskolovov, požiralnikov, itd.. Vgradnja/zamenjava dotrajane drenažne cevi predpisane kvalitete na ustrezno podložno posteljico in drenažni zasip z gramoznim agregatom. Rušenje zgornjih ustrojev, ponovna naprava zgornjih ustrojev ter izkopi in zasipi drenaž. 1.4 BETONSKA DELA Opis betonskih del Dobava in vgrajevanje betonov vseh prerezov in granulacij, armatur in mrež, jaškov, plošč in druga betonska dela. 1.5 ZIDARSKA DELA Opis zidarskih del Dobava in zidanje zidov, predelnih sten, izdelava estrihov, hidro in termoizolacija, vzidava gradbenega pohištva, elektro omaric, izsekavanje utorov v stene in druga zidarska in pomožna dela. 1.6 TESARSKA DELA Opis tesarskih del Zamenjava dotrajanih del ostrešja, predelava lesene strešne konstrukcije (podaljšanje špirovcev, skrajšanje, dvigovanje konstrukcije, izvedba ali zamenjava dotrajanih nadstreškov, itd.). Dobava in montaža/demontaža enostranskega ali dvostranskega opaža z vsemi predhodnimi pomožnimi deli. 1.7 PLESKARSKA DELA Opis pleskarskih del Odstranjevanje tapet, brušenje sten in stropov, bandažiranje večjih razpok, glajenja sten in stropov, beljenje, lakiranje in barvanje površin iz različnih materialov, ter montaža raznih vogalnih profilov iz različnih materialov. Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali Vsi uporabljeni pleskarski materiali, kiti ali PVC folije, morajo biti zdravju neškodljivi in nedražeči za dihala ali kožo (dokazati s certifikatom). Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj stanovalce oz. mora predmet pleskanja očistiti, pobarvati ali dodelati v svoji delavnici. 1.8 KERAMIČARSKA DELA Opis splošnih keramičarskih del Dobava in polaganje talne in stenske keramike, brušenje in izdelava terazzo tlakov. Pogoji izvedbe del Izvajalec je dolžan odstraniti obstoječo oblogo in jo odpeljati na gradbeno deponijo (dokazilo). Po odstranitvi stare obloge očistiti podlago in izravnati površine z izravnalno maso. 1.9 KAMNOSEŠKA DELA