Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc"

Transkripcija

1 PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke KOMPOSTARNA. Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta, dne ZAKONSKA PODLAGA: 2. odstavek 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 55/2007, 122/2008 in 45/2010) Uvod in obrazložitev Nadzorni odbor občine Kranjska Gora je v skladu s sprejetim programom dela za leto 2012 in na podlagi sklepa 13. redne seje nadzornega odbora z dne opravil nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke KOMPOSTARNA. Na podlagi 2. odstavka 45. člena Statuta Občine Kranjska Gora Nadzorni odbor občine seznanja občinski svet s končnim poročilom o opravljenem nadzoru Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke KOMPOSTARNA. Predlog sklepa Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke KOMPOSTARNA. Številka: 032-1/ Datum: Pripravila: Lijana Ramuš Računovodja V ŽUPAN Jure Žerjav,prof.

2 Priloge: Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora v letu 2011 in sicer v okviru postavke KOMPOSTARNA.

3 OBČINA KRANJSKA GORA Nadzorni Odbor Datum: Številka: / Na podlagi 41. In 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 32. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, je Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora na 17. seji dne sprejel POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o. ( Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora) 1. Nadzorni odbor v sestavi: 1. Marija Zupančič Falak, predsednica odbora 2. Aleksandra Fertin 3. Martin Pavlovčič 4. Emil Tavčar 5. Slavko Kanalec 2. Nadzorovana pravna oseba: Komunala Kranjska Gora, d.o.o. Odgovorna oseba: Henrika Zupan direktorica 3. Predmet nadzornega pregleda: pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. in sicer v okviru proračunske postavke kompostarna datum nadzora: stran 1 od 11

4 1. Povzetek o ugotovitvah Nadzornega odbora - Predloženi so nam bili vsi zahtevani dokumenti - Občina je sredstva za javno naročilo»gradnja kompostarne na Tabrah«načrtovala v proračunu za leto Občina je s sklenjeno pogodbo prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o., ( v nadaljevanju Komunala) - osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi kompostarna Tabre, ki ga je Komunali izdalo Ministrstvo za okolje in prostor - projektno dokumentacijo za objekt kompostarna Tabre je izdelalo podjetje EKO-ART d.o.o., Ljubljana, ki je bilo izbrano na podlagi postopka zbiranja ponudb, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bila najnižja ponudbena cena - Oddaja javnega naročila je bila izvedena v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/2006,št. 16/08, 19/10 in 18/11-v nadaljevanju ZJN-2), po odprtem postopku - Naročnica je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z ZJN -2, 70. člen - Komunala je javno naročilo naročanja po odprtem postopku objavila na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5320/11 z dne Glede na merilo najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec, s katerim je bila dne sklenjena pogodba št /11 za Gradno kompostarne na Tabrah - Komunala in izvajalec Treven,d.o.o., sta k osnovni pogodbi sklenila Aneks št. 1, s katerim je bil podaljšan rok gradnje do , ker je izvajalec moral zaradi neustrezne geološke sestave tal povečati globino širokega izkopa, kar je posledično pomenilo, da ni mogel pravočasno pričeti z ostalimi pogodbenimi deli in Aneks št. 2, s katerim je izvajalec prevzel v izvajanje več dela, ki so nastala pri zemeljskih delih - Izvajalec del se je s sklenitvijo pogodbe obvezal začeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo, predvidoma in pogodbena dela izvesti do Izvajalec del je vodil gradbeni dnevnik, iz katerega je razvidno, da je bil izvajalec uveden v delo in z deli zaključil iz zapisnika o primopredaji del je razvidno, da je bila primopredaja izvedena in da je izvajalec izpolnil vse obveznosti po sklenjeni pogodbi št /11 z dne Komunala od izvajalca v času izvajanja nadzora še ni pridobila bančne garancije ali garancije zavarovalnice v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti, za odpravo napak v garancijskem roku, kar ni v skladu s pogodbenimi določili (18. člen) - S strani izvajalca Treven d.o.o., je bil zahtevek za naročilo garancije poslan banki dobrih 9 mesecev po roku v katerem bi izvajalec že moral priložiti garancijo - Komunala je po izvedenem nadzoru pridobila od izvajalca garancijo za odpravo napak v garancijski dobi - Komunala je plačala prvo začasno situacijo prej, kot je bilo dogovorjeno zaradi odobrenega popusta izvajalca na predčasno plačilo Stran 2 od 11

5 - plačilo druge začasne situacije je bilo izvedeno v neskladju s 14. členom sklenjene pogodbe - in prav tako je tudi plačilo končne situacije bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno gradbeno pogodbo. V pogodbi je dogovorjeno (14. člen), da bo izvajalec izstavil končno situacijo takoj po izdaji uporabnega dovoljenja in da je pogoj za izplačilo končne situacije tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ( 16. člen gradbene pogodbe), kar pomeni, da je Komunala plačala izvajalcu končno situacijo preden je pridobila uporabno dovoljenje in ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kar pomeni kršitev 14. in 16. člena gradbene pogodbe - za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji je bil izbran Projekt,d.d., Nova Gorica ( merilo najnižja ponudbena cena) - plačilo za izvajanje strokovnega nadzora ni bilo izvedeno v skladu s sklenjeno pogodbo - komunala je v procesu pridobivanja uporabnega dovoljenja - komunala je vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja , junija pa je bila s strani Upravne enote pozvana k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti : neskladnosti med PGD in PZI. Upravna enota Jesenice je podala tudi zahtevo po izdelavi požarnega elaborata - Po besedah odgovorne osebe nadzorovane osebe kompostarna že delno obratuje, sprejemajo že zeleni vrtni odrez, vendar še ne vršijo procesa kompostiranja - Komunala bo lahko začela izvajati proces kompostiranja šele s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in nabavljeno opremo za nadzor kompostiranja Stran 3 od 11

6 2. Osnovni podatki o nadzoru Osnovni podatki o nadzorovani osebi Komunala Kranjska Gora d.o.o. ( v nadaljevanju Komunala) je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora z osnovnim vložkom 9.180,44 ( osnovni kapital). Komunala je bila ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo. Komunala Kranjska Gora d.o.o. s sedežem na naslovu Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek opravlja naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo vzdrževanje občinskih cest ter vzdrževanje in čiščenje javnih prometnih površin ravnanje s komunalnimi odpadki odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in druge dejavnosti. Podjetje zastopa direktorica Henrika Zupan. Število zaposlenih v podjetju v letu 2011 je 30. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: - Statut Občine Kranjska Gora - Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto Zakon o javnem naročanju ZJN-2 ( Ur.l.RS št. 128/2006, 16/08, 19/10 in 18/11 ) - Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, uradno preč. besedilo) Ur.l.RS, št. 102/2004 z dne Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), Ur.l.RS št. 126/2007 z dne Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) Ur.l.RS št. 96/2010 z dne Potek nadzora NO je v okviru nadzora podal zahtevek za pridobitev dokumentacije. S strani odgovorne osebe nadzorovane osebe, ki je sodelovala pri nadzoru je bila vsa dokumentacija posredovana v zahtevanem obsegu. Preverili smo ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih ( v nadaljevanju ZJN-2), pregledali smo projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo podjetje EKO-ART d.o.o., Ljubljana, pregledali razpisno dokumentacijo, Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb, sklenjeno pogodbo Komunale s izbranim ponudnikom Treven, d.o.o., Logatec, Aneks k pogodbi, preverili ali je Komunala od izbranega izvajalca pridobila garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pregledali gradbeni dnevnik izvajalca, preverili ali je Komunala po končanju del od izvajalca pridobila garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in ali so bila plačila po posameznih situacijah za investicijski odhodek plačana v skladu s sklenjeno gradbeno pogodbo Stran 4 od 11

7 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: , Sklep št. 55 Namen in cilji nadzora - podati ugotovitve o pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na porabo proračunskih sredstev - preveriti ali je javno podjetje oddalo javno naročilo po določilih Zakona o javnih naročilih - preveriti pravilnost in zakonitost postopka od razpisa do izbire izvajalca, podpisa pogodbe do zaključnih del in primopredaje - dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Stran 5 od 11

8 3. Ugotovitve in priporočila Nadzornega odbora: Občina je sredstva za javno naročilo»gradnja kompostarne na Tabrah«načrtovala v proračunu za leto 2011 v okviru proračunske postavke kompostarna na kontu rekonstrukcije in adaptacije v znesku , realizirala pa v znesku ,08 evrov. Načrtovani znesek investicije za leto 2011 je razviden tudi iz načrta razvojnih programov za obdobje , kjer je bila investicija za leto 2011 načrtovana v znesku V tabeli 1 je prikazan v proračunu leta 2011 načrtovani in realizirani znesek ter pogodbeni znesek v preveritev vključene investicije Tabela 1: Načrtovani, izvršeni in pogodbeni znesek investicije Naziv investicije načrtovani izvršeni znesek znesek aneksi skupni znesek znesek po aneksov v odstotku pogodbeni osnovni od osnovne znesek pogodbi pogodbe v evrih v evrih v evrih v evrih v evrih gradnja kompostarne na Tabrah , , , ,00 4, ,13 Izvršeni znesek investicije ni presegel načrtovanih sredstev za investicijo. Občina je s Pogodbo o prenosu investitorstva štev. 354/11-2/2010-RP sklenjeno dne prenesla investitorske posle za investicijo v infrastrukturne objekte Kompostarne na Tabrah na Javno podjetje Komunala Kranjska Gora, d.o.o. S prevzemom investitorskih poslov je Komunala Kranjska Gora do.o. prevzela vse obveznosti Občine, ki obsegajo naslednje naloge: pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila za izvajalca v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih, izvedbo in nadzor na izvedbenimi deli, po dokončanju del pridobitev tehničnega in uporabnega dovoljenja in nato prenosa zgrajene infrastrukture v last Občine. Ministrstvo za okolje in prostor, agencija RS za okolje je Komunali izdalo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi kompostarni Tabre, ki je bilo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja pa je Komunala pridobila gradbeno dovoljenje št / za novogradnjo manj zahtevnega objekta, kompostarne. Projektno dokumentacijo za objekt kompostarna Tabre je izdelalo podjetje EKO ART d.o.o., Ljubljana, ki je bilo izbrano na podlagi postopka zbiranja ponudb, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je bila najnižja ponudbena cena. Sklep o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za gradnjo kompostarne na Tabrah je direktorica Komunale Kranjska Gora, d.o.o., sprejela Stran 6 od 11

9 Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za gradnjo kompostarne na Tabrah je bil objavljen na portalu javnih naročil , številka objave JN 5320/2011. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala ,00 evrov brez DDV, merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji je bila najnižja ponudbena cena. Občina je na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku pridobila tri ponudbe. Odpiranje ponudb je vodila strokovna komisija, imenovana s strani naročnice v sestavi: Bojana Hlebanja, predsednica komisije in Henrika Zupan član komisije. Vodil se je zapisnik o odpiranju ponudb ( št /11 z dne ), ki nam je bil dan v pregled. Pri odpiranju ponudb sta bila navzoča tudi predstavniki dveh ponudnikov: Jožica Klinar Kovinar-Gradnje ST, d.o.o., Jesenice in Robert Treven Treven gradnje in vzdrževanje, d.o.o., Logatec. Pravočasno, to je do do ure, so na naslov naročnice prispele tri ponudbe. Ponudbe so dostavili naslednji ponudniki: Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj Kovinar - gradnje ST, d.o.o., Jesenice Treven gradnje in vzdrževanje, d.o.o., Logatec. Nepravočasno prispelih ponudb ni bilo. Na odpiranju ponudb so bili ugotovljene naslednje ponudbene vrednosti, vključno z 20% DDV: Kovinar - Gradnje ST, d.o.o., Jesenice ,63 Treven, d.o.o., Logatec ,76 Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj ,03 Zapisnik je bil izročen tudi prisotnima predstavnikoma ponudnikov. Prejem zapisnika so predstavniki potrdili s svojimi podpisi. Odgovorna oseba naročnice je izdelala Elaborat o vsebini in ocenjevanju ponudb (št /11 z dne ) iz katerega je razvidno, da je bila 1. ponudba ponudnika Kovinar gradnje ST, d.o.o., Jesenice formalno nepopolna in tudi nepravilna, zato se jo je skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN 2 izločilo, ker ni bila popolna 2. ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec v nekaterih delih formalno nepopolna. Ponudnika se je glede na 78.člen ZJN-2 pozvalo k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe. Ponudnik je v postavljenem roku ponudbo dopolnil. Glede na dopolnitev ponudbe je strokovna komisija ugotovila, da je ponudnik priložil vse zahtevane dokumente in da je izpolnjeval vse zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo, zato je bila ponudba popolna 3. ponudba ponudnika Gorenjska gradbena družba, d.d., Kranj popolna. Ponudnik je izpolnjeval zahtevane pogoje, določene z Razpisno dokumentacijo. Stran 7 od 11

10 Glede na merilo, najnižja ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila najugodnejša ponudba ponudnika Treven, d.o.o., Logatec, s katerim je Komunala sklenila pogodbo št /11 za Gradnjo kompostarne na Tabrah v znesku ,76 evrov ( vključen 20% DDV). Na vpogled nam je bila dana tudi kopija garancije za resnost ponudbe ( št. MD ), katero je bil izvajalec dolžan v svoji ponudbi predložiti. Komunala in izvajalec Treven gradnje in vzdrževanja, d.o.o., Logatec sta k osnovni pogodbi št /11 za gradnjo kompostarne na Tabrah sklenila Aneks št. 1, s katerim je bil podaljšan rok gradnje do Izvajalec je namreč z dopisom št obvestil naročnico, da je moral zaradi neustrezne geološke sestave tal povečati globino širokega izkopa, kar je posledično pomenilo, da tehnološko ni mogel pravočasno pričeti z ostalimi pogodbenimi deli in Aneks št. 2, s katerim je naročnica naročila izvajalec pa je prevzel v izvajanje več dela, ki so nastala pri zemeljskih delih. Osnova za obračun so bile cene iz osnovne ponudbe izvajalca št z dne Vrednost del po tem aneksu je znašala z vključenim 20% DDV ,00. Pregledali smo tudi gradbeni dnevnik izvajalca. Iz gradbenega dnevnika je razvidno, da je izvajalec bil uveden v delo , z deli pa je zaključil Izvajalec Treven d.o.o., je z dopisom št obvestil Komunalo o dokončanju vseh pogodbenih del je bila izvedena primopredaja. Iz zapisnika o primopredaji Kompostarne na Tabrah je razvidno, da je bil opravljen pregled objekta ter skladnost izvedenih del s projektno tehnično dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem, ter da je izvajalec Treven d.o.o. izpolnil vse obveznosti po pogodbi št /11 z datumom Ugotovili smo: - Komunala je poslala obvestilo o oddaji naročila za gradnjo kompostarne na Tabrah po odprtem postopku zbiranja ponudb na portal javnih naročil ( v skladu s 63. členom ZJN-2) - obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku zbiranja ponudb vsebuje vse zahtevane podatke 61. člen ZJN 2 - Komunala je izvedla vse faze postopka javnega naročanja v skladu z 70. členom ZJN -2 - Komunala je s pogodbo prevzela obveznosti v znesku, kot jih je imela Občina načrtovanih sredstev v posebnem delu proračuna za leto 2011 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku V 18. členu gradbene pogodbe št /11 sta se izvajalec in Komunala dogovorila, da bo izvajalec po opravljenem končnem obračunu in pred izplačilom končne situacije, dostavil naročnici bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice, veljavno en dan več kot traja garancijska doba, v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti, če ta ni enaka pogodbeni vrednosti. Ugotovili smo: - da Komunala do ( datum izvajanja nadzora) od izvajalca še ni pridobila stran 8 od 11

11 - garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% od pogodbene oziroma obračunane vrednosti z rokom veljavnosti, ki je enak zahtevanemu, kar ni v skladu s pogodbenimi določili in pomeni kršitev 18. člena gradbene pogodbe - S strani Komunale nam je bil predložen dopis z dne knjigovodkinje izvajalca Treven, d.o.o., da zaradi odsotnosti direktorja zaradi zdravstvenih razlogov nimajo podpisnika, ki bi lahko na banki garancijo prevzel - S strani izvajalca Treven d.o.o. je bil zahtevek oz. nalog za izdajo garancije poslan banki šele , dobrih 9 mesecev po roku v katerem bi moral izvajalec priložiti garancijo Ukrep Komunale: Komunala je od izvajalca pridobila garancijo za odpravo napak v garancijski dobi št. MD V letu 2011 je Komunala za izvršena dela izvajalcu plačala ,08 evrov. Izvedba plačil začasnih in končne situacije Pregledali smo tudi izpis kartice stranke Treven d.o.o., gradnje in vzdrževanja konto 220, iz katere so razvidni datumi izvedenih plačil začasnih situacij in končne situacije in izpis kartice konto kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun. Komunala je prejela 1.začasno situacijo v znesku ,41 evrov in jo plačala , kar je 39. dan po prejemu; je prejela 2. začasno situacijo v znesku ,16 evrov in del 2. začasne situacije plačala , drugi del pa kar je 43. oz. 44. dan po prejemu in prejela končno situacijo v znesku ,51 evrov in jo plačala , kar je 46. dan po prejemu. V 14. členu gradbene pogodbe št /11 je določeno, da bo naročnica potrjeni znesek situacije poravnala 45. dan od datuma prejema situacije. Ugotovili smo: - da je Komunala plačala prvo začasno situacijo prej, kot je bilo dogovorjeno zaradi odobrenega popusta izvajalca na predčasno plačilo - plačilo druge začasne situacije je bilo izvedeno v neskladju s 14. členom sklenjene pogodbe - in prav tako je tudi plačilo končne situacije bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno gradbeno pogodbo. V pogodbi je dogovorjeno (14. člen), da bo izvajalec izstavil končno situacijo takoj po izdaji uporabnega dovoljenja in da je pogoj za izplačilo končne situacije tudi, s strani izvajalca izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ( 16. člen pogodbe), kar pomeni, da je Komunala plačala izvajalcu končno situacijo preden je pridobila uporabno dovoljenje in ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kar pomeni kršitev 14. in 16. člena pogodbe. Stran 9 od 11

12 Izvajanje strokovnega nadzora Povabilo za oddajo ponudbe za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji kompostarne na Tabrah je Komunala poslala Davidu Rozman s.p. in Projektu, d.d., Nova Gorica. Glede na merilo ( najnižja ponudbena cena) je bil izbran ponudnik Projekt, d.d., Nova Gorica. Predlog za sklenitev pogodbe za izvajanje strokovnega nadzora z izbranim izvajalcem Projekt,d.d., Nova Gorica je direktorica Komunale izdala Ocenjena vrednost je znašala 2.250,00 ( brez vključenega DDV). Komunala je od Projekt, d.d., Nova Gorica prejela za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji kompostarne v Tabrah račun v višini 2.700,00 ( vključen 20% DDV) in ga plačala , kar je 29. dan po prejemu računa. Ugotovili smo: - da je plačilo bilo izvedeno v neskladju s sklenjeno pogodbo, v kateri je bilo dogovorjeno, da bo naročnica potrjeni znesek računa poravnala 30. dan od datuma prejema računa. Uporabno dovoljenje Komunala je v procesu pridobivanja uporabnega dovoljenja. Vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja je Komunala oddala je Upravna enota Jesenice pozvala Komunalo na odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti: neskladnosti med PGD in PZI in podala zahtevo po izdelavi požarnega elaborata. Po besedah odgovorne osebe nadzorovane osebe kompostarna že delno obratuje, sprejemajo že zeleni vrtni odrez, vendar še ne vršijo procesa kompostiranja, ki pa ga bodo lahko začeli izvajati šele s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in nabavljeno opremo za nadzor kompostiranja. Ugotovili smo: - da Komunala ni delovala v skladu z 89. členom ZGO -1-UPB1, kjer je navedeno, da mora zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana (Izvajalec Treven d.o.o., je z dopisom št obvestil Komunalo o dokončanju vseh pogodbenih del) - da do datuma izvajanja nadzora , skoraj 10 mesecev po dokončanju del Komunali še ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja Stran 10 od 11

13 Priporočila in predlogi: Komunali Kranjska Gora, d.o.o. priporočamo, naj 1. vzpostavi sistem spremljanja plačevanja pogodbenih obveznosti v dogovorjenih plačilnih rokih in pred samim izplačilom natančno preveri, ali je izvajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti 2. vzpostavi sistem spremljanja pravočasnega pridobivanja bančnih garancij 3. aktivno pristopi k pridobivanju uporabnega dovoljenja Komunala v odzivnem poročilu navaja, da predloge in priporočila podana s strani nadzornega odbora že upoštevajo so na Upravno enoto Jesenice ponovno vložili zahtevek za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja. NO Občine Kranjska Gora je na svoji 17. seji ugotovil, da je bil osnutek Poročila o opravljenem nadzoru - Pregled nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev V Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora, d.o.o., poslan pristojni osebi dne Komunala je v roku 15 (petnajstih) dni pri NO od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru podala svoja mnenja oz. vložila ugovor na ugotovitve NO. NO poročilo o nadzoru sprejema kot njegov dokončni akt. Člani NO: Slavko Kanalec Aleksandra Fertin Martin Pavlovčič Emil Tavčar Predsednica NO: Marija Zupančič Falak Vročiti: - g. Juretu Žerjav, županu občine Kranjska Gora - mag. Rajku Puš, direktorju občinske uprave - Občinskemu svetu občine Kranjska Gora - ga. Henriki Zupan, direktorici Komunale Kranjska Gora d.o.o. Stran 11 od 11

(Microsoft Word - KON\310NO PORO\310ILO - FEKALNA, KOMPOSTARNA.doc)

(Microsoft Word - KON\310NO PORO\310ILO - FEKALNA, KOMPOSTARNA.doc) OBČINA KRANJSKA GORA Nadzorni Odbor Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://obcina.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj

OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Končno poročilo 3 nadzor

Končno poročilo 3  nadzor Nadzorni odbor Občine Podvelka Podvelka 13 2363 Podvelka : 0328-0005/2015-4 Datum: 31. 5. 2016 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Nadzor izvrševanja pro v letu 2014 in 2015 postavka 16017 1. Kratek

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka:

OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: , telefaks: e-pošta: 8 Številka: OBČINA BENEDIKT Občinski svet Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT tel.: 02 703 60 80, telefaks: 02 703 60 81 e-pošta: obcina@benedikt.si 8 Številka: 01103-002/2016-17 Datum: 29. marec 2016 POROČILO o opravljenem

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora NADZORNI ODBOR dir. tel.: (04) Datum: Številka: / Na podlagi

OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora NADZORNI ODBOR dir. tel.: (04) Datum: Številka: / Na podlagi OBČINA KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora NADZORNI ODBOR dir. tel.: (04) 5809 818 Datum: 7.6.2018 Številka: 032-0014/2014-147 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO,

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Nadzor Ob Gorki

Nadzor Ob Gorki OBČINA JESENICE Nadzorni odbor Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št.: 101/2015) in 39. člena poslovnika

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI  SKLEP  KOMISIJE  -  z  dne marca o  določitvi  meril  za  ustanavljanje  in  vrednotenje  evropskih  referenčnih  mrež  in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04)

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

1

1 Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Št. spisa: 430-0003/2014 Naročnik: Šmartno ob Paki 69 3327 Šmartno ob Paki Predmet

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več