Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Transkripcija

1 Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN001621/2017-W01 dne Vaneča, marec

2 PONUDBA priloga 1 P O N U D B A št.: Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave JN001621/2017-W01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. Predmet naročila: Naročnik: Sukcesivna dobava dizelskega goriva CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci Ponudnik / Vodilni partner: Partner*: Partner*: Partner*: *izpolniti samo v primeru skupne ponudbe 1. Ponudbena cena : V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na okvirno količino potrebnega dizel goriva, ki je predmet javnega naročila, znaša vrednost naše ponudbe: element cene prodajna cena za 1 (en) liter dizel goriva na dan objave naročila stalni popust v višini % CENA ZA 1 (EN) LITER DIZEL GORIVA BREZ DDV davek na dodano vrednost 22 % CENA ZA 1 (EN) LITER DIZEL GORIVA Z DDV vrednost v EUR Glede na končno prodajno ceno za 1 (en) liter dizel goriva znaša skupna vrednost ponudbe za predvideno količino litrov dizel goriva za obdobje 12 mesecev: Skupna končna vrednost brez DDV: EUR DDV 22 % Skupna končna vrednost z DDV: EUR EUR 18

3 Skupna končna vrednost ponudbe vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila, vključno z dostavo goriva na lokacijo naročnika VANEČA 81B in točenjem goriva. 2. Ponudba je izdelana za razpisane storitve v celoti in velja še najmanj 90 koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb. 3. Dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca. 4. Predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni dokumentaciji in v razpisu. Datum: Kraj: žig Ponudnik: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) 19

4 PODATKI O PONUDNIKU priloga 2 Naziv ponudnika Naslov ponudnika Zakoniti zastopnik ponudnika - funkcija - telefon - telefax - Kontaktna oseba - funkcija - telefon - telefax - Transakcijski računi / odprti pri ID številka za DDV Finančni urad Matična številka Pooblaščenec za vročitve z imenom in polnim naslovom v RS (izpolni le v primeru tujega ponudnika) Datum: Kraj: žig Ponudnik: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) 20

5 PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA priloga 2_A Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila. 21

6 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga 3 V zvezi s predmetnim javnim naročilom Sukcesivna dobava dizelskega goriva pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, DA: 1. pri nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več; 3. smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 4. na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 5. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 6. nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; 7. nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 8. nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 9. ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3; 10. se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 11. smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež; 22

7 Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES Izpostava številka. B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne obkrožite; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.) S podpisom te izjave izjavljamo tudi: - da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka, - da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji, z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila iz razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo, - da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in ustrezajo dejanskemu stanju, - da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom, - da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: PODIZVAJALEC: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: Ponudniki v primeru več partnerjev ali podizvajalcev dodajo nove vrstice ali pa dodatno kopirajo obrazec. 23

8 Opomba: V zvezi s prvo (1.) točko te priloge predmetna izjava, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, velja tudi za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci). Ponudnik lahko priloži enoten (s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov) izpolnjen in podpisan obrazec ali ločen (za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta) izpolnjen in podpisan obrazec. 24

9 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (za pravne osebe) priloga 4 Gospodarski subjekt: (vpisati naziv in naslov) p o o b l a š č a m naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Sukcesivna dobava dizelskega goriva od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma pridobi potrdila od drugih uradnih institucij, ki vodijo uradne evidence. Podatki o pravni osebi: POLNO IME PRAVNE OSEBE: SEDEŽ PODJETJA: OBČINA SEDEŽA PODJETJA: MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: Datum: Kraj: žig Ponudnik/partner/podizvajalec: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci). 25

10 IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC priloga 5 Polno ime podjetja: Sedež in njegova občina: Št. vpisa v sodni register: Matična številka podjetja: Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, za namene javnega naročila Sukcesivna dobava dizelskega goriva, objavljenega na Portalu javnih naročil dne pod številko objave JN001621/2017-W01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: a) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva stalno bivališče b) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva stalno bivališče c) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva stalno bivališče Datum: Kraj: žig Ponudnik/partner/podizvajalec/: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. Izjavo se po potrebi lahko kopira! 26

11 POGOJI ZA SODELOVANJE FINANČNA DOKAZILA priloga 6 Za to stranjo gospodarski subjekti, od katerih je to v razpisni dokumentaciji zahtevano, priložijo dokazila iz A. točke poglavja 18.3 Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije. 27

12 TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA priloga 7 Ponudnik: (vpisati naziv in naslov) Predmet naročila: Sukcesivna dobava dizelskega goriva IZJAVLJAMO, DA: - da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, ves čas trajanja javnega naročila zagotavljal, da bo predmet ponudbe ustrezal zahtevam veljavnih standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji; - da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje; - da bomo vsako dobavo dizelskega goriva izvršili na lokacijo naročnika VANEČA 81B regijski center za ravnanje z odpadki brez dodatnih stroškov iz naslova dostave goriva; - da bomo ves čas trajanja pogodbe spoštovali odzivni čas za dobavo goriva in naročniku dobavljali dizelsko gorivo skladno z njegovimi naročili. Datum: Kraj: žig Ponudnik: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) 28

13 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA priloga 8 Podatki o pravni osebi (ponudniku/partnerju/podizvajalcu)*: Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID za DDV: V zvezi z javnim naročilom Sukcesivna dobava dizelskega goriva posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: Št. Naziv Sedež Matična številka

14 S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. Datum: Kraj: žig Ponudnik/partner/podizvajalec*: (ime in priimek zakonitega zastopnika) *ustrezno obkroži (podpis) Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) 30

15 SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 9 Ponudnik mora navesti podizvajalce, s katerimi nastopa pri izvedbi predmetnega javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta ponudnik in podizvajalec. Obrazec se po potrebi kopira! Predmet naročila: Sukcesivna dobava dizelskega goriva Naziv podizvajalca Polni naslov V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo DA Obkrožite/označite NE Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje Vrednost del Kraj izvedbe Rok izvedbe Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe ponudnika: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca: _ Žig: 31

16 POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 9_A Ponudnik: za izvedbo javnega naročila Sukcesivna dobava dizelskega goriva ter v skladu z 94. členom ZJN-3 POOBLAŠČAMO naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:,,,,, Datum: Kraj: žig Ponudnik: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) Opomba: Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti. Navodilo: Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 32

17 SOGLASJE PODIZVAJALCEV priloga 9_B Podizvajalec: ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnem izvajalcu) za izvedbo javnega naročila Sukcesivna dobava dizelskega goriva SOGLAŠAM, da nam naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik. Datum: Kraj: žig Podizvajalec: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) Opomba: Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti. Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira! 33

18 OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA priloga 10 CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI ki ga zastopa direktor FRANC CIPOT Matična številka: ID številka za DDV: SI (v nadaljnjem besedilu: naročnik) in Matična številka: ID številka za DDV: (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) skleneta naslednjo POGODBO O SUKCESIVNI DOBAVI DIZELSKEGA GORIVA I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja, da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil dne pod številko objave, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št. z dne. II. PREDMET POGODBE 2. člen Predmet pogodbe je sukcesivna dobava dizelskega goriva (z dostavo in točenjem) za potrebe naročnika v skupni ocenjeni količini goriva litrov za obdobje 12 mesecev, fco lokacija naročnika VANEČA 81B regijski center za ravnanje z odpadki. Zahtevana vrednost za filtrirnost dizelskega goriva v obdobju od 15. novembra do 15. marca vsaj do C. 34

19 Količina goriva se v času trajanja te pogodbe lahko spreminja in je odvisna od trenutne porabe pri naročniku, zato se naročnik ne obvezuje kupiti ocenjene količine goriva. Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidene količine dizelskega goriva. III. POGODBENA VREDNOST 3. člen Skupna ponudbena cena za ocenjene količine dizelskega goriva za razpisano obdobje na osnovi ponudbe predračuna dobavitelja št. z dne znaša EUR brez DDV in EUR z DDV. Končna vrednost te pogodbe je odvisna od dejanske količine nabavljenega goriva. Dobavitelj obračuna ceno goriva na osnovi cene dizelskega goriva, oblikovane v skladu z veljavno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, veljavne na dan dobave goriva ter ob upoštevanju popusta, navedenega v ponudbenem predračunu dobavitelja. Odstotek popusta v višini % na enoto (liter) iz ponudbenega predračuna mora ostati ves čas trajanja te pogodbe fiksen. Cena za liter goriva vsebuje vse stroške in dajatve, vezane na dobavo goriva, fco lokacija naročnika Vaneča 81B s pretakanjem goriva. Naročnik dobavitelju ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov iz naslova dostave goriva na lokacijo naročnika. IV. PLAČILNI POGOJI 4. člen Pogodbeni stranki soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune po posamezni dobavi dizelskega goriva. Obračun predmeta naročila se izvede na osnovi podatkov o dejanskih količinah dobavljenega blata. Naročnik bo dobavitelju plačal zaračunani znesek v 30 dneh od datuma izdanega računa na transakcijski račun št., odprt pri. V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila. V. ROK DOBAVE, PREVZEM IN KAKOVOST PREDMETA NAROČILA 5. člen Dobavitelj bo gorivo, ki je predmet te pogodbe, dobavljal fco lokacija naročnika VANEČA 81B regijski center za ravnanje z odpadki. Dobava se bo vršila ob delavnikih, praviloma v dopoldanskem času, izjemoma tudi v drugih terminih, v soglasju z naročnikom. Odzivni čas za dobavo goriva je najkasneje v 24 urah od prejema pisnega naročila naročnika, posredovanega na elektronski naslov dobavitelja iz 15. člena te pogodbe. 35

20 V kolikor dobavitelj pri sprejemu naročila ugotovi, da predmeta naročila ne bo možno dobaviti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in pri tem navesti vzroke zamude ter navesti pričakovan dobavni rok, ki skupno ne sme biti daljši od 48 ur od prejema naročila. O poteku izvedbe naročila bo dobavitelj sproti obveščal naročnika. V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, zamuda dobave pa ni posledica višje sile ali če dobavitelj naročnika ne obvesti o zamudi dobave blaga in ne navedene pričakovanega dobavnega roka, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen iz 9. člena te pogodbe ter nedobavljeno blago nabavi na prostem trgu. V primeru višje cene tovrstnega blata na prostem trgu od pogodbene cene, dobavitelj krije razliko v ceni, za kar mu izda naročnik račun. V kolikor prodajalec v času veljavnosti te pogodbe več kot pet (5) krat krši dobavni rok, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dobavitelj pa je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala. 6. člen V izjemnih primerih, ko dobavitelj ne more izpolniti dobavnih rokov iz prejšnjega člena te pogodbe zaradi višje sile (npr. naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazljiva izguba pošiljke med transportom, poškodba med dobavo, ipd.), mora dobavitelj naročnika nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru naročnik ne bo izvajal sankcij proti dobavitelju po 9. členu te pogodbe. O poteku izvedbe naročila mora dobavitelj sproti obveščati naročnika. 7. člen Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dostavi goriva naročniku predložil dokument, iz katerega bo razvidna cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina. Pri vsakem dovozu goriva mora voznik dobavitelja predati ob dobavnici tudi poročilo/certifikat o temperaturni filtrirnosti pripeljanega goriva. Količinski prevzem se opravi takoj ob prevzemu, reklamacija na kakovost pa je možna v osmih dneh od količinskega prevzema. Vse stroške, povezane z reklamacijami krije dobavitelj in v nobenem primeru ne bremenijo naročnika. 8. člen Dobavitelj jamči za kakovost goriva, ki mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem, navedenih v razpisni dokumentaciji. V primeru suma kvalitete dobavljenega dizelskega goriva lahko naročnik na stroške dobavitelja sporno blago z analizo preveri pri neodvisni in pooblaščeni instituciji v Sloveniji. Če se ugotovi, da blago ne ustreza deklarirani kvaliteti, je dobavitelj dolžan na svoje stroške zamenjati dobavljeno količino. 36

21 V primeru nastalih škodnih primerov na strani naročnika, ki so posledica dokazane slabe kakovosti goriva, se dobavitelj zavezuje pokriti vse stroške, ki so v zvezi s tem pri naročniku nastali. VI. POGODBENA KAZEN 9. člen V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, kot je zapisano v 6. členu te pogodbe, lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen v višini 1 % (en odstotek) vrednosti neizvršenih dobav za vsako uro zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav. V kolikor pogodbena kazen za posamezno naročilo preseže 10 % vrednosti neizvršenih dobav ali skupni znesek vseh pogodbenih kazni zaradi zamud pri vseh dobavah dobavitelja preseže višino 10 % zneska, navedenega na finančnemu zavarovanju dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. 10. člen Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka dobavitelja na to ni opozoril. Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. VII. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 11. člen Dobavitelj se zavezuje ob podpisu te pogodbe naročniku izročiti menico z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pogodbe brez ddv, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Trajanje finančnega zavarovanja je še 30 dni po preteku roka za izvedbo predmetnega naročila. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo naročila, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi menično izjavo oziroma podaljšati njeno veljavnost. Menico lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo o izvedbi naročila, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku ali v primeru, da izvajalec po lastni krivdi odstopi od pogodbe o izvedbi naročila ali v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe o izvedbi naročila. 37

22 VIII. TRAJANJE POGODBE 12. člen Ta pogodba se sklepa za določen čas 12 mesecev in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo finančnega zavarovanja iz prejšnjega člena te pogodbe. V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe v statusu dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo. IX. ODSTOP OD POGODBE 13. člen Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če druga stranka nadaljuje s kršitvijo svojih obveznosti po tej pogodbi oziroma ne odpravi posledic kršitve v določenem razumnem roku po prejemu pisnega opozorila, s katerim ga je pogodbi zvesta stranka opozorila na kršitev obveznosti in na njene posledice, mu določila razumen rok za njihovo odpravo, ki ne more biti krajši od 8 dni, ter ga opozorila, da bo v nasprotnem primeru odstopila od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. X. POSLOVNA SKRIVNOST 14. člen Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu. XI. POOBLAŠČENCI POGODBENIH STRANK 15. člen Odgovorna oseba za naročanje goriva na strani naročnika:, telefon:, Odgovorna oseba za sprejem naročil na strani dobavitelja:, telefon:, Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi. 38

23 XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 16. člen Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. XIII. SOCIALNA KLAVZULA 17. člen Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. XIV. REŠEVANJE SPOROV 18. člen Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri krajevno in stvarno pristojnem sodišču. XV. KONČNE DOLOČBE 19. člen Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja poslovnega razmerja iz te pogodbe storili vse, da bo ta pogodba izvajana resno, vestno in pošteno. Svoje odgovornosti sta prosti le v primeru nastanka višje sile, in sicer za čas trajanja višje sile. Za nastanek višje sile se domneva nastop dejstev na katere pogodbeni stranki nimata nobenega subjektivnega vpliva. O nastopu višje sile sta se pogodbeni stranki dolžni medsebojno obveščati in sicer najpozneje v roku 3 dni od nastopa višje sile. O morebitnih pripombah oziroma reklamacijah v zvezi z izvrševanjem te pogodbe se pogodbeni stranki medsebojno obveščata v pisni obliki. 20. člen 39

24 V primeru, da se katera koli določba te pogodbe ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na ostale določbe te pogodbe. Pri tem sta pogodbeni stranki sporazumni, da se v tem primeru nična, neveljavna in neizvršljiva določba nadomesti z drugo določbo, veljavno po obliki in vsebini, in s katero se na pravno dopusten način doseže enak ali čim bolj podoben namen, ki sta ga pogodbenici želeli doseči z nično, neveljavno ali neizvršeno določbo. 21. člen Dobavitelj ne more prenesti svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika. V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 22. člen V primeru, da pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo in št. 64/16 odl. US). 23. člen Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 24. člen Pogodba postane pravno veljavna s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod. Datum: Kraj: Izvajalec: Naročnik: CEROP d.o.o. Direktor: FRANC CIPOT 40

25 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI priloga 11 Ponudnik: IZJAVA O IZROČITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa»sukcesivna dobava dizelskega goriva«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne , številka objave JN001621/2017-W01, naročniku CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci ob podpisu pogodbe izročili menico z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe, v višini 10 % skupne vrednosti pogodbe brez ddv, kar znaša EUR brez ddv, z oznako»brez PROTESTA«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Kraj: žig Ponudnik: (ime in priimek zakonitega zastopnika) (podpis) 41

26 NASLOVNICA PONUDBE (izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico) pošiljatelj ponudnik: NE ODPIRAJ PONUDBA»Sukcesivna dobava dizelskega goriva«cerop d.o.o. Vaneča 81 B 9201 PUCONCI 42