Predloga

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Predloga"

Transkripcija

1 A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011

2 Številka: 612-1/ (47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA dobavo in montaţo notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj VSEBINA A. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe B. VSEBINA PONUDBE (priloge 1-14) 1. Podatki o ponudbi in ponudniku 2. Izjava o sposobnosti ponudnika 3. Dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov zakonitega zastopnika ponudnika, vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja v zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost, vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb ponudnika,vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za zakonitega zastopnika ponudnika 4. Izjava o priloţeni sliki, merah ter navedbi proizvajalca in modela izdelka za omogočanje preverbe ustreznosti glede na razpisne pogoje za G sklop za vsak element posebej 5. Izjava, da so serijsko izdelani izdelki, navedeni v popisu del atestirani oziroma opremljeni s certifikati, veljavnimi v EU 6. Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti 7. Podatki o referencah 8. Podatki o podizvajalcih 9. Vzorec pogodbe 10. Garancija za resnost ponudbe 11. Izjava banke o izdaji bančnih garancij 12. Pravni akt o skupnem nastopanju 13. Popis del za sklop A, B, C, D, E, F 14. CD z načrti in popisom del za sklop G

3 Številka: 612-1/ (47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: A. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku. Vabimo Vas, da oddate Vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in sodelujete v postopku javnega naročila. Predmet javnega naročila: dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Kontaktna oseba s strani naročnika: Jana Ţakelj, tel , jana.zakelj@kranj.si Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do do 10:00 ure. Ţupan Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

4 Številka: 612-1/ (47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. člen V skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) je naročnik Mestna občina Kranj poslal v objavo na Portalu javnih naročil javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku za javno naročilo: dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, ki obsega naslednje sklope: A Računalniška oprema B Mreţna oprema C Oprema večnamenske dvorane s prevajalskim sistemom D Oprema delovnega mesta za digitalizacijo gradiva z optičnim čitalcem E AV oprema F Oprema glasbene sobe G Serijsko izdelani elementi opreme 2. člen Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloţi skupina ponudnikov, ki mora predloţiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - obseg posla, ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa, pogoje o neblokiranih računih ter imeti ustrezno bonitetno oceno (če je le-ta zahtevana v 7. členu teh navodil). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

5 V primeru, da se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih subjektov (podizvajalcev), mora naročniku predloţiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Dokazilo so izpolnjeni obrazci, ki se nanašajo na podizvajalce, in ki so sestavni del poglavja B. VSEBINA PONUDBE. 3. člen Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vse listine, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedene v slovenski jezik. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik. 4. člen Za popolnost ponudbe mora ponudnik predloţiti ustrezno izpolnjeno dokumentacijo iz poglavja B. VSEBINA PONUDBE in izpolnjevati vse zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije. Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustnih dopolnitvah ponudbe izločil ponudbo, ki bo nepopolna. Ponudba bo poleg drugih razlogov, navedenih v ZJN-2, iz nadaljnje obravnave izločena tudi v primerih: - če ne bo odraţala dejanskega stanja in bo zavajajoča, - če je ponudnik storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji. Besedilo obrazcev, ki bodo priloţeni ponudbi, mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca vsebinsko enako besedilu na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Izjave, ki jih naročnik zahteva od ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolţan sestaviti sam in jih priloţiti ponudbi. Ponudniki morajo obvezno označiti, kateri dokumenti celotne ponudbe so zaupni. Pri tem ni dovoljeno neopravičeno označevati zaupnosti, to je za tiste dokumente, ki so javnega značaja. Tehnična dokumentacija, ki ni objavljena na portalu javnih naročil, je ponudnikom na razpolago pri kontaktni osebi, navedeni v razpisni dokumentaciji. Pojasnilo o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko portala javnih naročil. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo posredovana preko portala javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo prav tako objavljene na portalu javnih naročil.

6 5. člen Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:,. Na kuverti mora biti vidna oznaka»ne ODPIRAJ PONUDBA ZA DOBAVO IN MONTAŢO NOTRANJE OPREME ZA NOVO OSREDNJO KNJIŢNICO KRANJ«in označen naziv in naslov ponudnika. Pri odpiranju bomo upoštevali vse ponudbe, ki bodo prispele na gornji naslov po pošti ali bodo oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, soba št. 110 v pritličju ali v tajništvu Oddelka za druţbene zadeve Mestne občine Kranj, soba št. 96 do do 10:00 ure. Prepozno prispele ponudbe, pri katerih bo na kuverti razviden naziv in naslov ponudnika, bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Ponudb, danih v elektronski obliki, ne bomo upoštevali. 6. člen Ponudniki morajo ponuditi predmet tega razpisa v celoti. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Cene v ponudbi morajo biti podane skladno z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma po obrazcu predračuna in izraţene v evrih. Ponudbeni predračun mora obvezno vsebovati rekapitulacijo, iz katere so razvidni davki, druge dajatve, morebitni dodatki ali popusti tako, da je končna ponudbena cena enotna in fiksna ter dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila. V tehničnih specifikacijah ali popisih del navedba firme oziroma tipa blaga pomeni navedeni tip ali podobno. 7. člen Za sposobnega se smatra ponudnik, ki z naslednjimi dokazili dokaţe, da izpolnjuje naslednje pogoje za udeleţbo v postopku: 1. sposobnost ponudnika: izjava o sposobnosti ponudnika, za preverjanje sposobnosti pa mora ponudnik priloţiti tudi izpolnjene vloge za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki so sestavni del poglavja B. VSEBINA PONUDBE; 2. finančna in poslovna sposobnost: dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti in da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih in neporavnanih obveznosti; pri skupni ponudbi se prihodki vseh partnerjev seštevajo, dospelih neporavnanih obveznosti pa ne sme imeti nobeden od partnerjev dokazilo za finančno in poslovno sposobnost je obrazec S. BON 1 (oziroma za samostojnega

7 podjetnika BON 1/SP), ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in mora biti predloţen v originalu. 3. Izjava o priloţeni sliki, merah ter navedbi proizvajalca in modela izdelka za omogočanje preverbe ustreznosti glede na razpisne pogoje za G sklop za vsak element posebej 4. Izjava, da so serijsko izdelani izdelki, navedeni v popisu del atestirani oziroma opremljeni s certifikati, veljavnimi v EU 5. zahtevane reference: ponudnik mora imeti vsaj 4 reference za podobne dobave v zadnjih 4 letih v enaki ali višji vrednosti od ponudbene - dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe ter navedbo podatkov kontaktne osebe investitorja. Posebej za sklop G serijsko izdelani elementi (velja tudi v primeru, da se ponudniki prijavijo samo za ta sklop!) veljata vsaj dve referenci od skupno štirih v minimalni vrednosti ,00 EUR za dobo 4 let. Reference morajo potrjevati investitorji oziroma naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi sam sebi oziroma svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. 6. navedba podatkov o podizvajalcih: izpolnjeni obrazci o predvidenih podizvajalcih, ki so sestavni del poglavja B. VSEBINA PONUDBE, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji, navedeni v teh navodilih v členu o podizvajalcih; 7. podpis vzorca pogodbe: izpolnjeni vzorec pogodbe; ponudnik mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter ţigosati. Za popolnost celotne ponudbe mora ponudnik poleg dokazil za ugotavljanje sposobnosti predloţiti tudi naslednja finančna zavarovanja: 8. bančno garancijo prvovrstne banke, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, za resnost ponudbe v višini 10 % od končne vrednosti ponudbe z veljavnostjo najmanj do vključno ; 9. izjavo prvovrstne banke, da bo dobil nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti s trajanjem garancije šestdeset (60) dni od poteka roka za dokončanje del in jo bo predloţil najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe; 10. izjavo prvovrstne banke, da bo dobil nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predloţil ob prevzemu del; veljavnost garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka. Bančne garancije po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.

8 Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da izjava banke, da bo izdala bančno garancije v skladu s poslovno politiko banke, predstavlja pogojno izjavo banke, za katero bo naročnik štel, da je neustrezna. Kot merilo pri izbiri ponudnika se upošteva: 8. člen Št. Merilo Udeleţba (%) 1. najniţja cena člen Ponudnik, ki se na javni razpis prijavlja s podizvajalci, mora navesti, v katerem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcem. Ponudnik odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku. V skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007), mora imeti ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Pogodbe s podizvajalci mora posredovati naročniku ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sicer pogodba ne bo začela veljati. Naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalci pa morajo predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) obvezna. Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so: - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun), - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predloţiti:

9 - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo izvajalca za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu; - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angaţirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. 10. člen Odpiranje ponudb bo opravila komisija v prostorih Mestne občine Kranj, ki bo: javno, ob 11:00 uri, v sobi št. 9. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje pri odpiranju ponudb. Komisija bo o odpiranju ponudb vodila zapisnik v skladu s 76. členom Zakona o javnem naročanju, ki ga bo najkasneje v 3 dneh posredovala vsem ponudnikom. Ponudba mora veljati najmanj do člen 12. člen Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Prav tako lahko naročnik v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po prejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali če zanj nima zagotovljenih sredstev. V teh primerih naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo ponudbe. 13. člen Izbrani ponudnik mora naročniku v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, vendar še pred iztekom garancije za resnost ponudbe, izročiti brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, sicer bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe.

10 14. člen Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5, 32/2009-Odl.US:U- I-238/07-52). Zahtevek za revizijo se lahko vloţi v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloţi najkasneje v desetih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vloţiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila lahko ponudnik vloţi zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo se vloţi pri naročniku po pošti priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo mora biti obrazloţen. Vlagatelj mora ob vloţitvi zahtevka vplačati takso na račun pri Ministrstvu za finance v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-ZRPJN-UPB5, 32/2009). Naročnik: Ţupan Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

11 B. Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Datum objave na portalu javnih naročil: Številka objave: P O N U D B A Naročnik: Mestna občina Kranj Ponudnik: (ţig) Datum:

12 B. V S E B I N A P O N U D B E Podatki o ponudniku in ponudba 1 Izjava o sposobnosti ponudnika 2 Vloge in dovoljenja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 3 Izjava o priloţeni sliki, merah ter navedbi proizvajalca in modela izdelka za omogočanje preverbe ustreznosti glede na razpisne pogoje za G. sklop za vsak element posebej 4 Izjava, da so serijsko izdelani izdelki, navedeni v popisu del atestirani oziroma opremljeni s certifikati, veljavnimi v EU 5 Dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti 6 Podatki o referencah 7 Podatki o podizvajalcih 8 Vzorec pogodbe 9 Garancija za resnost ponudbe 10 Izjava banke o izdaji bančnih garancij 11 Pravni akt o skupnem nastopanju 12 Popis del za sklop A, B, C, D, E, F 13 CD z načrti in popisom del za sklop G 14

13 PRILOGA 1 Podatki o ponudniku in ponudba V obrazec»ponudba«ponudnik vpiše podatke ponudbe za predmetno javno naročilo. Obrazec podpiše pooblaščena oseba ponudnika. V kolikor ponudba ni podpisana s strani pooblaščene osebe, mora biti ponudbi priloţeno upravno overjeno pooblastilo za podpis ponudbe. Če se ponudnik prijavi na več sklopov, se obrazec ponudbe (PRILOGA 1 b) fotokopira; vsak sklop naj bo na svojem obrazcu ponudbe.

14 Podatki o ponudniku: PRILOGA 1 a Naziv : Naslov : Zakoniti zastopnik : Identif. št. za DDV : Matična številka : Številka računa : Banka : Kontaktna oseba : Številka telefona : GSM: Številka telefaksa : E-naslov : Odgovorna oseba za podpis pogodbe : Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

15 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 1 b PONUDBA št. Prijavljamo se na javni razpis Mestne občine Kranj,, objavljenem na portalu javnih naročil dne, št. objave za izvedbo: dobava in montaža notranje opreme za novo Osrednjo knjižnico Kranj sklop (obkroţite ustrezno črko pred ponujenim sklopom): A. Računalniška oprema B. Mreţna oprema C. Oprema večnamenske dvorane s prevajalskim sistemom D. Oprema delovnega mesta za digitalizacijo gradiva z optičnim čitalcem E. AV oprema F. Oprema glasbene sobe G. Serijsko izdelani elementi opreme Izjavljamo, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati za: Končna cena: Končna cena z besedo: Število referenc EUR EUR kom Rok izvedbe: Garancijska doba: let Plačilni pogoji: 30. dan Veljavnost ponudbe: Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

16 PRILOGA 2 Izjava o sposobnosti ponudnika Ponudnik mora podati izjavo, da sam in njegov zakoniti zastopnik izpolnjujeta pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja.

17 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 2 IZJAVA o sposobnosti ponudnika Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo (izpolni in ustrezno obkroţi): 1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila pri DA NE 2. da imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila DA NE 3. da osebno kot ponudnik oz. kot zastopnik pravne osebe nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ( Uradni list RS št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06 ): hudodelsko zdruţevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja DA NE 4. da smo ekonomsko-finančno sposobni DA NE 5. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi DA NE 6. da proti nam ni bil uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave DA NE

18 7. da redno izpolnjujemo obveznosti s plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov DA NE 8. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja DA NE 9. da smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalcem v skladu z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007) DA NE 10. da bomo, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalcem: - imeli v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007), ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci, - v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, - kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del, - predloţili podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, - v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo pogodbo s podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predloţili izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu DA NE Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj (javni razpis objavljen na portalu javnih naročil dne, št. objave: ). Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

19 PRILOGA 3 Dovoljenje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc Ponudnik in podizvajalci morajo izpolniti in podpisati: dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov, izjava tujega ponudnika, da ima poravnane davke in prispevke v Republiki Sloveniji, vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb, vloga za izdajo potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb. Potrdila bo pridobil naročnik.

20 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 3 a DOVOLJENJE za pridobitev osebnih podatkov Naročniku dovoljujemo, da za namene javnega naročila dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, pooblaščene za zastopanje: Ime in priimek: EMŠO: (podpis) Ime in priimek: EMŠO: (podpis) Ime in priimek: EMŠO: (podpis) Ime in priimek: EMŠO: (podpis) Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

21 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 3 b IZJAVA TUJEGA PONUDNIKA, DA IMA PORAVNANE DAVKE IN PRISPEVKE V REPUBLIKI SLOVENIJI V zvezi z javnim naročilom dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, objavljenim na portalu javnih naročil dne, št. objave, (naziv in naslov ponudnika) 1. Izjavljamo, da imamo poravnane vse davke in prispevke ter druge dajatve, ki smo jih morali poravnati v Republiki Sloveniji. 2. Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika) OPOMBA: Izpolni samo tuji ponudnik.

22 REPUBLIKA SLOVENIJA Prejeto dne:..20 MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNI URAD (navedite davčni urad) Številka: Izpolni uradna oseba VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA PODATKI O VLOŢNIKU Naročnik Kandidat oziroma ponudnik (ustrezno označite) Naziv Sedeţ Davčna številka Mestna občina Kranj SI PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik) Zap. št. Naziv Sedeţ Davčna številka Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem)., posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

23 zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; - davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odloţen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadrţana; - davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. V Kranju, dne..20 Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vloţnika

24 ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polno ime podjetja: Sedeţ podjetja: Občina sedeţa podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vloţka): Matična številka podjetja: Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila): Potrdilo iz kazenske evidence pošljite na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. DATUM: ŢIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

25 ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb; moji osebni podatki so naslednji: EMŠO (obvezen podatek): IME IN PRIIMEK: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: DRŢAVA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: (ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) DRŢAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO K PROŠNJI ZA: Potrdilo iz kazenske evidence pošljite na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj DATUM: PODPIS PROSILCA:

26 PRILOGA 4 Izjava o priloţeni sliki, merah ter navedbi proizvajalca in modela izdelka za omogočanje preverbe ustreznosti, glede na razpisne pogoje za G sklop za vsak element posebej Ponudnik: Izjavljamo, da prilagamo slike, mere ter navedbe proizvajalca in model izdelka za G sklop za vsak element posebej, na podlagi katerih bo mogoča preverba ustreznosti razpisnih pogojev. Zavajujoče navedbe modela, proizvajalca in slike ponujenega izdelka, se ne bodo upoštevale. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

27 PRILOGA 5 Izjava da so serijsko izdelani izdelki, navedeni v popisu del, ţe atestirani, oziroma opremljeni s certifikati, veljavnimi v EU. Vsi spodaj zahtevani, ţe izdani certifikati za ponujene izdelke, so sestavni del ponudbe in se morajo obvezno priloţiti skupaj z ostalimi razpisnimi dokumenti! Ponudnik: Izjavljamo, da so vsi spodaj navedeni serijsko izdelani izdelki v popisu del atestirani, oziroma opremljeni s certifikati, veljavnimi v EU. Izjavljamo, da so vsi priloţeni certifikati veljavni, ţe izdani certifikati za celotne ponujene izdelke (ali druţino izdelkov) in ne samo za posamezne sklope ali materijale, uporabljene v ponujenem izdelku! Izdelki, za katere prilagamo certifikate so: S1, S1b, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 a, b, c, d, S11, S12, S13, S13 b, S16, S17, S32, S35, S-RK. Za ostale izdelke iz tega sklopa certifikati niso obvezni. Vsak certifikat morajo ponudniki jasno označiti, tako da je razvidno, h kateremu elementu pripada. Na certifikat se v vidnem sprednjem delu označi šifra elementa (npr. S1, S2, ipd.). Ponudniki, ki ne bodo skupaj z ostalimi dokumenti priloţili vseh, minimalno zahtevanih veljavnih certifikatov, bodo izločeni iz nadaljnega postopka! V primeru, da smo eni izmed ponudnikov, ki so v oţjem končnem izboru, se obvezujemo brezplačno dostaviti v roku 10 dni nekatere vzorce ponujene opreme, ki jih po svoji presoji izbere naročnik v testiranje, oziroma podrobnejši pregled tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb. Obvezujemo se, da bodo kasneje dobavljeni elementi istovetni (enake izdelave, enaki modeli) kot dostavljeni vzorci. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

28 PRILOGA 6 Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti Ponudnik mora predloţiti ustrezna dokazila o svoji finančni in poslovni sposobnosti, navedena v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (obrazec S. BON 1 oziroma BON 1/SP), tudi za vse subjekte v primeru skupne ponudbe in v primeru nastopanja s podizvajalci.

29 PRILOGA 7 Podatki o referencah Ponudnik mora predloţiti izpolnjen seznam referenc (PRILOGA 7 a) in vsa potrjena (podpisana in ţigosana) referenčna potrdila o dobro opravljenem delu (tudi za investicije Mestne občine Kranj) v originalu na priloţenem obrazcu (PRILOGA 7 b). Upoštevale se bodo samo potrjene reference o dobro opravljenem delu, ki mora biti zaključeno.

30 PRILOGA 7 a Ponudnik: Reference o dobro opravljenem delu: zap. št. naziv naročila leto izvedbe vrednost del EUR investitor ali naročnik Datum: (ţig) ((Podpis odgovorne osebe ponudnika)

31 Naziv in naslov naročnika referenčnega dela: PRILOGA 7 b Na prošnjo ponudnika za oddajo ponudbe na javni razpis naročnika Mestne občine Kranj dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, izdajamo naslednje REFERENČNO POTRDILO Potrjujemo, da je ponudnik (navesti naziv in naslov ponudnika) v letu/letih, in sicer od do za naše potrebe izvedel sledeče naročilo: Vrednost izvedenih del v EUR z DDV: Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi: Na telefonski številki in e-naslovu:. Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega razpisa. Kraj: Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

32 PRILOGA 8 Podatki o podizvajalcih Ponudnik, ki pri javnem naročilu nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priloţiti izpolnjene priloge 8 a do 8 f. Opozorilo: Nekatere priloge mora obvezno izpolniti podizvajalec! Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazci fotokopirajo. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, izpolni samo izjavo priloga 8 a.

33 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 8 a IZJAVA PONUDNIKA o (ne)nastopanju s podizvajalci Izjavljamo, da v postopku oddaje javnega naročila dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil dne: št. objave: DA - NE (ustrezno obkroži) nastopamo s podizvajalci. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

34 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 8 b PODATKI O PREDVIDENIH PODIZVAJALCIH, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI DEL Št. 1 Naziv in naslov podizvajalca Matična številka Davčna številka Številka računa in banka Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

35 Točen naziv in naslov podizvajalca: PRILOGA 8 c PODATKI O DELU NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC Del naročila : Predmet naročila : Količina : Vrednost : Kraj izvedbe : Rok izvedbe : Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

36 Točen naziv in naslov ponudnika: PRILOGA 8 d POOBLASTILO NAROČNIKU za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem V izvedbo del dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj so vključeni naslednji podizvajalci: z. št podizvajalec polni naslov Pooblaščamo naročnika, da v seznamu navedenim podizvajalcem za njihova opravljena dela plača neposredno. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/2007). Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

37 PODIZVAJALEC PRILOGA 8 e Naziv podizvajalca: Naslov: Kontaktna oseba: Telefon: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: IZJAVA o sposobnosti podizvajalca V zvezi z javnim naročilom dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, objavljenim na portalu javnih naročil dne, št. objave:, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; 2. da izpolnjujemo zahteve iz 1. odst. 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, podpisali soglasje za pridobitev omenjenih podatkov; 3. da proti nam ni bil uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave; 4. da redno izpolnjujemo obveznosti s plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov; 5. da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti EUR v skladu z razpisnimi pogoji, in da imamo za to na voljo sredstva, potrebna za izvedbo; 6. da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

38 Točen naziv in naslov podizvajalca: PRILOGA 8 f SOGLASJE PODIZVAJALCA k naročnikovi poravnavi podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca Izjavljamo, da naročniku, Mestni občini Kranj za namene javnega naročila dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, objavljenem na portalu javnih naročil dne, št. objave, dajemo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

39 PRILOGA 9 Vzorec pogodbe Pogodbo mora ponudnik izpolniti (prazna mesta), parafirati vsako stran pogodbe posebej ter na zadnji strani pogodbo podpisati in ţigosati. S podpisom in ţigom ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedena v vzorcu pogodbe.

40 VZOREC POGODBE PRILOGA 9 a NAROČNIK:,, ki jo zastopa ţupan Mohor Bogataj, univ.dipl.org. matična številka: ID za DDV: SI in IZVAJALEC:., ki ga zastopa zakoniti zastopnik.. matična številka: ID za DDV: TTR: SI. odprt pri skleneta naslednjo P O G O D B O za dobavo in montaţo notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj I. PREDMET POGODBE 1. člen Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave JN./2011, z dne..2011) je bil za dobavo in montaţo (obkroţite črko pred sklopom, za katerega ste predloţili ponudbo) A B C D E F G Računalniška oprema Mreţna oprema Oprema večnamenske dvorane s prevajalskim sistemom Oprema delovnega mesta za digitalizacijo gradiva z optičnim čitalcem AV oprema Oprema glasbene sobe Serijsko izdelani elementi opreme

41 za novo Osrednjo knjiţnico Kranj, na lokaciji Koroška cesta 4, Kranj, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo blago in storitve, ki so predmet te pogodbe izvedel po načelu»funkcionalni ključ v roke«, kar pomeni, da obsega pogodbena cena tako vrednost vseh sestavnih delov ter predvidenih del, kot tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseţnih del. Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo prevzeta dela izvršil za fiksno ceno po sistemu»funkcionalni ključ v roke«vključno z vsemi preseţnimi in manjkajočimi deli, skladno z razpisano projektno tehnično dokumentacijo tako, da bo zagotovljena funkcionalnost objekta in da bo uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Fiksna cena po sistemu»funkcionalnega ključa«pomeni, da se izvajalec odpoveduje tudi morebitnim podraţitvam zaradi manjkajočih del po 659. členu Obligacijskega zakonika. Specifikacije posamezne notranje opreme so navedene v prilogi k tej pogodbi, imenovani»popis del«. Notranja oprema mora vsebovati in ustrezati najmanj vsem specifikacijam iz te priloge. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predmet pogodbe za pogodbeno kupnino vključuje tudi letno garancijo notranje opreme. Izvajalec bo za vso dokumentacijo vezano na to pogodbo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku. II. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 2. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je naročnik dolţan: - dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo, ki je potrebna za izročitev blaga in izvršitev storitev, ki so predmet te pogodbe; - sodelovati z izvajalcem do izročitve blaga in dokončanja izvedbe storitev za vse sklope opreme, ki so predmet te pogodbe po določilih pogodbe z namenom, da bo blago, ki je predmet te pogodbe, dobavljeno pravočasno, storitve, ki so predmet te pogodbe pa bodo opravljene strokovno in pravočasno; - predati potrebno dokumentacijo ter potrebne druge razpoloţljive podatke za izročitev blaga in izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, pravočasno, tako da ne bo motena izročitev blaga in izvedba storitev, ki so predmet te pogodbe; - v primeru nekvalitetnega blaga in nekvalitetno opravljenih storitev, ki so predmet te pogodbe to zapisniško ugotoviti in pravočasno uveljaviti reklamacijo.

42 3. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec dolţan: - v skladu z zahtevami naročnika izvršiti predmet pogodbe v dogovorjenih rokih; - prevzeto storitev opraviti vestno, kvalitetno in strokovno pravilno, v skladu z zakonodajo in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za izvajanje tovrstnih storitev, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih pogojev; - pravočasno pisno obvestiti naročnika o nastopih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na časovno in stroškovno izročitev blaga in izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe; - montirati notranjo opremo po načrtu postavitve notranje opreme ter - po montaţi očistiti nameščeno opremo in odstraniti vso embalaţo. 4. člen Ponudnik odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku. V skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007), mora imeti ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Pogodbe s podizvajalci in soglasja podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca mora posredovati naročniku ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sicer pogodba ne bo začela veljati. Naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007). Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; - pooblastilo izvajalca za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu; - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

43 III. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV 5. člen Izvajalec bo naročniku najkasneje v 10 dneh po sklenitvi te pogodbe izročil brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv v višini 10 % od pogodbene vrednosti. 6. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec skladno z določili te pogodbe daje naročniku garancijo za kakovost del in izdelkov, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec jamči za kakovost v garancijskem roku, ki znaša let od dneva izročitve notranje opreme naročniku, pri čemer se kot dan izročitve šteje datum, ko je celotna notranja oprema izročena naročniku v polni funkcionalnosti na podlagi zapisnika o prevzemu notranje opreme, ki ga potrdita obe pogodbeni stranki. 7. člen Izvajalec bo naročniku ob prevzemu notranje opreme izročil brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % od pogodbene vrednosti; veljavnost garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 83/01 in št. 40/07). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 21 koledarskih dneh, potem ko ga naročnik v pisni obliki, pri čemer se kot ustrezen način šteje tudi elektronska pošta in SMS sporočilo, obvesti o nastali napaki oz. reklamaciji. Izvajalec bo pristopil k odpravi reklamacije v max. 72 (dvainsedemdesetih) urah po pozivu naročnika. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne pristopi k odpravi reklamacije oz. v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake zaupal drugemu izvajalcu na stroške izvajalca po tej pogodbi. Naročnik si v tem primeru zaračuna 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

44 V kolikor izvajalec ne bi pokril stroškov iz prejšnjega odstavka, jih bo naročnik poplačal z unovčitvijo bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi iz 5. člena te pogodbe. 8. člen Naročnik lahko vse svoje zahteve podaja v slovenskem jeziku. Izvajalec je pri komunikaciji z naročnikom dolţan uporabljati slovenski jezik. 9. člen Roki za odpravo reklamacije notranje opreme iz tega poglavja se štejejo za primerne roke za odpravo reklamacije tudi po preteku garancijskega roka v okviru odprave reklamacije notranje opreme. IV. POGODBENI ROK 10. člen Notranja oprema mora biti dobavljena in montirana 45 koledarskih dni po podpisu pogodbe. V. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO 11. člen Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu» funkcionalni ključ v roke«in znaša po sklopih: Neto vrednost sklopa A Računalniška oprema EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP A. skupaj:.. EUR (z besedo: evrov in.../100)

45 Neto vrednost sklopa B Mreţna oprema EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP B. skupaj:.. EUR z besedo: evrov in.../100) Neto vrednost sklopa C Oprema večnamenske dvorane s prevajalskim sistemom EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP C. skupaj:.. EUR z besedo: evrov in.../100) Neto vrednost sklopa D Oprema delovnega mesta za digitalizacijo gradiva z optičnim čitalcem EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP D. skupaj:.. EUR (z besedo: evrov in.../100) Neto vrednost sklopa E AV oprema EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP E. skupaj:.. EUR z besedo: evrov in.../100)

46 Neto vrednost sklopa F Oprema glasbene sobe EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP F. skupaj:.. EUR (z besedo: evrov in.../100) Neto vrednost sklopa G Serijsko izdelani elementi opreme EUR + DDV 20%: EUR Pogodbena cena SKLOP G. skupaj:.. EUR z besedo: evrov in.../100) Naročnik se zaveţe plačati predmet te pogodbe na podlagi izstavljenega in s strani odgovorne osebe naročnika potrjenega računa na TRR izvajalca, štev. pri 30. dan od uradnega prejetja računa. VI. POGODBENA KAZEN 12. člen V primeru, da izvajalec preda predmet pogodbe z zamudo, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 (pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, za celoten čas zamude. Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme račun zmanjšati za pogodbeno kazen.

47 13. člen Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 14. člen Odgovorna oseba naročnika po tej pogodbi je vodja Oddelka za druţbene zadeve. Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je. GSM št.:. V primeru, da pride do spremembe predstavnikov in GSM številke odgovorne osebe izvajalca, sta si pogodbeni stranki dolţni to sporočiti najkasneje 5 dni pred spremembo. VIII. OSTALA DOLOČILA 15. člen V primeru, da izvajalec bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske druţbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruţevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproţi oziroma se proti njemu sproţi podobno dejanje kot rezultat dolga, ali ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolţan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke za dobro izvršitev del.

48 16. člen Obvezujemo se, da bodo dobavljeni elementi istovetni (enake izdelave, enaki modeli) kot dostavljeni vzorci. Izvajalec bo naknadno na zahtevo naročnika brezplačno dostavil naročniku ţelene vzorce v 5 dneh po podpisu pogodbe. Dostavljeni vzorci ostanejo pri naročniku do končne predaje predmeta naročila. Naročnik mora v 5 koledarskih dneh od prejema vzorcev sporočiti izvajalcu, če je posamezni vzorec ustrezen ali ne. V kolikor posamezni vzorec ne bo ustrezen, ga je izvajalec dolţan zamenjati in ga v 5 koledarskih dneh od prve zavrnitve dostaviti naročniku v ponovno ocenitev. Na podlagi potrjenega vzorca mora izročeno oziroma dobavljeno blago ustrezati potrjenemu vzorcu in se šteje, da gre pri dobavi blaga za prodajo po vzorcu, uporabljajo pa se določila Obligacijskega zakonika, ki se uporabljajo v primeru prodaje po vzorcu ali modelu (prvi odstavek 518. člena Obligacijskega zakonika). V primeru, da naročnik dvakrat zavrne posamezni vzorec pride do razdora pogodbe. 17. člen Izvajalec lahko prekine pogodbo v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil. V primeru prekinitve pogodbe, do katere je upravičen izvajalec, ali prekinitve na zahtevo naročnika, je ta dolţan poravnati izvajalcu pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del. 18. člen V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

49 Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 19. člen Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju. 20. člen Vse spremembe in dopolnitev pogodbe morajo biti dogovorjene v pisni obliki. 21. člen Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 5 izvodih, od katerih prejme naročnik 3, izvajalec pa 2 izvoda. V..., dne V Kranju, dne Št. pogodbe Izvajalec:... Direktor... Naročnik: Mestna občina Kranj Mohor Bogataj, univ.dipl.org. Izjavljamo, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in z vsebino soglašamo. Datum: (ţig) (Podpis odgovorne osebe ponudnika)

50 PRILOGA 10 Garancija za resnost ponudbe Ponudnik mora v skladu z zahtevami iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe predloţiti ustrezno bančno garancijo za resnost ponudbe po priloţenem vzorcu.

51 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Garancija št.: V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka:, z dne, za nabavo naslednjega blaga (izdelavo naslednje storitve): za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije)... je ponudnik... dolţan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini... EUR. Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi poziv plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - ne predloţi ali zavrne predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št.:.../...

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-302/2010-3 Datum: 13. 10. 2010 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA Ljubljana, oktober 2010 Mestna občina Ljubljana JR 10/210146 1/41 Mestna občina

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744

NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744 NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc

Microsoft Word - RD_Kanalizacija_Lasec_Breg.doc Javno naročilo gradnje odprti postopek»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«(Razpisna dokumentacija) Junij 2011 1 JAVNO NAROČILO Predmet javnega naročila:»kanalizacija IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«Vrsta

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več