MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

2 KAZALO 1 INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA PONUDNIKOM NAROČNIK VRSTA POSTOPKA UPRAVNE INFORMACIJE DOPOLNILNE INFORMACIJE PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB MERILA ZA ODDAJO PREVERITEV PONUDBE PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA PRITOŽBENI POSTOPKI DODATNO JAVNO NAROČILO RAZPISNA DOKUMENTACIJA Ponudbena dokumentacija PREDMET JAVNEGA RAZPISA PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE... 8 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Projektna naloga (PRILOGA A) Vzorčna pogodba (PRILOGA B) Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (PRILOGA C) Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (PRILOGA D) Označba ponudbe (PRILOGA E) Ponudbena dokumentacija Prijava podatki o gospodarskem subjektu (PRILOGA 1) Ponudba (PRILOGA 2) Ponudbeni predračun (PRILOGA 3) Izjava (PRILOGA 4) Izjava pravne osebe (PRILOGA 5) Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (PRILOGA 6) Podatki o referenčnem delu (PRILOGA 7) Predstavitev delovne skupine (PRILOGA 8) Finančni plan del (PRILOGA 9) Kopija zavarovalne police priloži ponudnik (PRILOGA 10) Priloga za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci (PRILOGA 11) Skupna ponudba (PRILOGA 12) SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

3 1 INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA PONUDNIKOM 1.1 NAROČNIK NAROČNIK KONTAKTNI PODATKI Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Mestna občina Ljubljana, Sluţba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana Ana Gazvoda; tel. številka ; elektronski naslov ana.gazvoda@ljubljana.si 1.2 VRSTA POSTOPKA VRSTA POSTOPKA Odprti postopek v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 19/10) 1.3 UPRAVNE INFORMACIJE ROK ZA DODATNA POJASNILA ROK ZA PREJEM PONUDBE IN NASLOV ROK ZA JAVNO ODPIRANJE PONUDB IN NASLOV JEZIK IN VALUTA MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil RS - do vključno Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do do 9. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Sluţba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 215/II. Naročnik določa za prevzemnika ponudb Ano Gazvoda. Javno odpiranje ponudb se prične ob uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Sluţbe za javna naročila Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 215/II. Odpiranje bo vodila komisija za odpiranje ponudb. Predstavniki gospodarskih subjektov, ki ţelijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila. O odpiranju ponudb se piše zapisnik. Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih 120 DNI od roka določenega za odpiranje ponudb. V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe, pogodba še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe, kar se mora zahtevati pisno. 1.4 DOPOLNILNE INFORMACIJE KAKO MORA BITI PONUDBA PRIPRAVLJENA OPREMA PONUDBE UMIK PONUDBE ODPRAVA FORMALNE NEPOPOLNOSTI PONUDBE RAČUNSKE NAPAKE Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Morebitni popravki morajo biti označeni s podpisom osebe, ki podpisuje ponudbo, datumom in ţigom Gospodarski subjekt mora zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo morajo biti povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vloţiti brez vidne poškodbe listov oz. pečata. Na ovojnici mora biti zapisano»ne ODPIRAJ PONUDBA JN 10/210104«in naziv ponudnika. Ponudnik lahko uporabi tudi priloţen obrazec»označba PONUDBE«v prilogi F, razpisne dokumentacije, ki ga nalepi na ovojnico. Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru zaloţitve. Gospodarski subjekti lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za oddajo ponudb. V tem primeru bo prvotna ponudba neodprta vrnjena gospodarskemu subjektu. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik postopal v skladu z 78. členom ZJN-2. Naročnik bo v soglasju s ponudnikom odpravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem postopku odpiranja ponudb. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

4 1.5 PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB Pri pregledu in ocenjevanju ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloţenih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določena dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudba se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti. Po opravljenem pregledu, ocenjevanju, dopolnitvi ponudbe se izločijo vse ponudbe, ki niso popolne. 1.6 MERILA ZA ODDAJO MERILA ZA ODDAJO Merilo je najniţja cena. 1.7 PREVERITEV PONUDBE PREVERITEV PONUDBE Naročnik bo preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi navedel neresnične in zavajajoče podatke oz. dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka. O tem bo obvestil tudi ministrstvo pristojno za finance, ki vodi evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami. 1.8 PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA PREKINITEV POSTOPKA Naročnik si pridrţuje pravico, da postopek javnega naročila kadarkoli prekine, razveljavi ali zaključi brez oddaje naročila ter zavrne vse ponudbe, o čemer mora pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe. 1.9 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb najkasneje v roku 60 dni sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi, katero obrazloţi in navede ugotovitve in razloge zanjo PRITOŢBENI POSTOPKI PRAVNO VARSTVO V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja UPB5 (Ur.l. RS, štev. 94/2007) se lahko vloţi revizijski zahtevek. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico. Zahtevek mora biti obrazloţen skladno s pravili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Ob vloţitvi zahtevka je potrebno plačati takso na transakcijski račun št.: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

5 1.11 DODATNO JAVNO NAROČILO ministrstva, pristojnega za finance, ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. Vlagatelji zahtevka izven Republike Slovenije uporabijo SWIFT KODO: BS LJ SI 2X in IBAN: SI Pri plačilu takse se uporabi sklic : (št. objave) Potrdilo o vplačilu takse je potrebno priloţiti k zahtevku za revizijo. DODATNO JAVNO NAROČILO Za morebitno dodatno delo si naročnik pridrţuje pravico, da ga odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave (6. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08). 2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z izvajalcem se sklene nova pogodba. PRILOGA A PRILOGA B PRILOGA C PRILOGA D PRILOGA E PRILOGA Projektna naloga Vzorčna pogodba Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Označba ponudbe ponudbena dokumentacija v nadaljevanju 2.1 Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce v vrstnem redu kot so navedeni: ŠT. PRILOGE IME PRILOGE NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV PRILOGA 1 PRILOGA 2 Prijava podatki o gospodarskem subjektu Ponudba Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 1. Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. 2. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner. 3. Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV) 4. Priloga ponudbenega predračuna so tudi popisi del. Priloga ponudbe je ponudben predračun. 5. Morebitni komercialni popust se navede v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Popust se obračuna ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji se navede znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom. 6. Ponudba mora veljati za celotno naročilo. 7. Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega PRILOGA 3 PRILOGA 4 Ponudben predračun Izjava Priloga ponudbenega predračuna so tudi popisi del. Ponudnik mora predloţiti ponudbeni predračun s popisi del v pisni in elektronski verziji (na CD-ju) Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

6 PRILOGA 5 PRILOGA 6 PRILOGA 7 PRILOGA 8 PRILOGA 9 PRILOGA 10 PRILOGA 11 PRILOGA 12 Izjava pravne osebe Izjava zakonitega zastopnika fizična oseba Referenčna lista istovrstnih del s priloţenimi priporočili Predstavitev delovne skupine Finančni plan del Kopija zavarovalne police Priloge za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce Skupna ponudba Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa za vsakega zakonitega zastopnika. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Za to tabelo ponudnik priloţi zahtevana priporočila. Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa. Obrazec se po potrebi lahko tudi fotokopira. Ponudnik mora predloţiti finančni plan del (oceno stroškov ocena po postavkah na enoto) Kopijo zavarovalne police priloţi ponudnik sam. V primeru skupne ponudbe, zavarovalno polico predloţijo vsi partnerji v skupni ponudbi. Gospodarski subjekt lahko nastopa s podizvajalci. Gospodarski subjekt bo v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Priloge za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce so priloţene v razpisni dokumentaciji. V kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci, lahko obrazce 1, 2 in 3 fotokopira. Ponudbo lahko predloţi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloţi pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo naročila. Ne glede na to, bodo gospodarski subjekti odgovarjali naročniku neomejeno solidarno. Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večih ponudbah'' 3 PREDMET JAVNEGA RAZPISA OPIS VRSTA NAROČILA IN MESTO GRADNJE Odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana Storitve, Območje Mestne občine Ljubljana RAZDELITEV NA SKLOPE NE VARIANTNE PONUDBE NE KOLIČINA IN OBSEG NAROČILA Razvidno iz priloţene projektne naloge. ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL PONUDBENA CENA Z odstranitvijo površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč MOL se prične na podlagi predloga ali poziva MOL. Pooblaščena oseba naročnika izda pisni zahtevek za izvedbo del, na katerem navede točno lokacijo čiščenja. Glede na količine nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov načrtujemo, da bo projekt trajal 2 leti. Datum zaključka naloge je Cena v ponudbi mora biti izraţena v EUR. Davek na dodano vrednost (DDV 20%) in morebitni popust morata biti prikazana posebej. Cene za enoto so fiksne ves čas izvedbe. Ponudnik mora predloţiti izdelan ponudbeni predračun v tiskani in elektronski MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

7 obliki (npr. CD). V primeru nasprotja med pisno in elektronsko verzijo se upošteva pisna verzija. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

8 4 PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev izpolnjevati vse pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju, ne glede na število sklopov na katere se javlja A.) OSNOVNA SPOSOBNOST KANDIDATA POGOJ DOKAZILO PRILOGA Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN Naročnik si pridrţuje pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2, le tega preveri pri Ministrstvu za pravosodje. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem poloţaju Ponudnik mora imeti poravnane vse davke in prispevke. Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 5) (priloga 6) (priloga 4) (priloga 4) IZPOLNJEVANJE POGOJA Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi posamično. Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično. Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično. 4 B.) SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI POGOJ DOKAZILO PRILOGA Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in mora imeti ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Prevoznik odpadkov mora biti vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki (na Agenciji RS za okolje MOP); Predelovalec in odstranjevalec odpadkov morata imeti okoljevarstveno dovoljenje, V primeru odlagana odpadkov mora izvajalec poskrbeti za odlaganje na ustrezni deponiji, ki mora imeti vsa, z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisana dovoljenja Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4) IZPOLNJEVANJE POGOJA Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično. C.) EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST POGOJ DOKAZILO PRILOGA IZPOLNJEVANJE POGOJA 5 Ponudnikov letni prihodek v preteklem letu je znašal dvakratnik ponujene vrednosti brez DDV (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

9 6 7 izpolnjevati skupno pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoţi s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4) (priloga 4) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično. Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično. 8 D.) TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST POGOJ DOKAZILO PRILOGA IZPOLNJEVANJE Ponudnik mora v tabeli navesti reference za obdobje zadnjih treh let pred oddajo ponudbe: - najmanj dve referenci za istovrstni posel, kot je predmet javnega naročila. Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih ponudnik prevzema v ponudbi. Referenčna lista istovrstnih del s priloţenimi priporočili (priloga 7) POGOJA Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki (varstvo okolja) Ponudnik mora v priloţeno tabelo vpisati število članov delovne skupine. Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del. Ponudnik mora predloţiti finančni plan del (ocena stroškov ocena po postavkah na enoto) Zavarovanje pred odgovornostjo - Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4) Tabela (priloga 8) Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4) Finančni plan del (priloga 9) Kopija zavarovalne police (priloga 10) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi. Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

10 POGOJ E.) FINANČNA ZAVAROVANJA DOKAZILO Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolţni predloţiti s ponudbo (priloga C) PRILOGA IZPOLNJEVANJE POGOJA Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo a Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predloţiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, niţji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene). Če ponudnik predloţi garancijo tuje banke bo naročnik obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj»a«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predloţena v višini ,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D) Izbrani izvajalec je dolţan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe. Naročnik jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti. (vzorec priloga C) (vzorec priloga D) Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. Ponudnik jo priloţi skupaj s ponudbo! Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj. Ponudnik predloţi garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

11 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Projektna naloga (PRILOGA A) Vzorčna pogodba (PRILOGA B) Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (PRILOGA C) Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (PRILOGA D) Označba ponudbe (PRILOGA E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

12 PRILOGA A PROJEKTNA NALOGA»ODSTRANITEV POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŢENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA«Uvod Nedovoljeno odlaganje vseh vrst odpadkov v naravo je postalo čedalje bolj pogosto dejanje. Ti odpadki so redko homogeni, večinoma gre za mešanico odpadkov različnega izvora. Vendar, popisi nelegalnih odlagališč odpadkov na območju MOL kaţejo, da je največ nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov (deleţ le-teh se na popisanih območjih giblje med 50 in 80%). Prevladujejo gradbeni odpadki zaradi rušenja objektov in odvečna zemljina iz izkopov. Namen Gradbeni odpadki sami po sebi ne predstavljajo velikega tveganja za zdravje ljudi in okolje, vendar le v primeru, ko ne vsebujejo nevarnih sestavin, ki bi lahko kemično onesnaţile okolje, kot so npr. salonitne plošče, asfalt, steklena volna, katran za izolacijo in podobno. Največjo nevarnost predstavlja dejstvo, da so gradbeni odpadki velikokrat pomešani z drugimi, tudi nevarnimi odpadki. Ravno tako, pogosto gre za velike kupe nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov, katerih sestave ne poznamo in zato predstavljajo potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Osnovni namen naloge je odstraniti tiste gradbene odpadke, ki so nelegalno odloţeni na zemljiščih Mestne občine Ljubljana (MOL). Ti odpadki ne samo, da kazijo videz pokrajine, ampak predstavljajo tudi potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi ter negativno vplivajo na kakovost bivanja. Glede na evidentirane količine nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov, bo projekt trajal dve leti. Zakonodaja zakonodaja EU veljavna domača zakonodaja s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki Strokovna izhodišča strokovna literatura popisi nelegalnih odlagališč odpadkov na območju MOL MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

13 Vsebina S čiščenjem nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL se prične na podlagi predloga ali poziva MOL. Izvajalec je dolţan poskrbeti za: nakladanje in razkladanje gradbenih odpadkov na nakladalno površino vozila in z nje na skrben način, tako da se gradbeni odpadki ne mečejo ali stresajo varen transport oz. odvoz gradbenih odpadkov tako, da se prepreči raztresanje le-teh oddajo gradbenih odpadkov predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov oz. odlaganje gradbenih odpadkov na odlagališčih (pri tem je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša moţnost, ki pride v poštev samo, ko ni mogoče gradbene odpadke oddati predelovalcu ali odstranjevalcu) izpolnjevanje evidenčnih listov ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, ki je določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki pripravo poročila o opravljenem delu, kateremu priloţi evidenčne liste iz prejšnje alineje v primeru, da so skupaj z gradbenimi odpadki odloţeni tudi nevarni ali komunalni odpadki, o tem nemudoma obvesti naročnika v primeru, da so skupaj z gradbenimi odpadki odloţeni odpadki, ki vsebujejo azbest (azbestcementne kritine, gradbeni in izolirni materiali, ki vsebujejo azbest,...), o tem nemudoma obvesti naročnika. Izvajalec izdela oceno stroškov (ocena po postavkah na enoto). Merila Merila za izbiro izvajalca: ponudbena cena Pogoji Urejena morajo biti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih predpisuje trenutno veljavna zakonodaja: prevoznik odpadkov mora biti vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki (na Agenciji RS za okolje MOP) in za to prejeti potrdilo predelovalec in odstranjevalec odpadkov morata imeti okoljevarstveno dovoljenje v primeru odlaganja odpadkov, mora izvajalec poskrbeti za odlaganje na ustrezni deponiji, ki mora imeti vsa, z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisana dovoljenja. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

14 Zahteve poročilo o opravljenem delu je obvezna priloga k računu, ki ga izvajalec izstavi za opravljeno delo v preteklem mesecu z odstranjevanjem nelegalno odloţenih odpadkov mora začeti v roku 2 dni od naročila (poziva naročnika) strokovnost in ustrezna opremljenost podjetja za izvedbo projekta strokovno vodstvo in strokovno usposobljeni delavci Rok izdelave naloge Datum zaključka naloge je MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

15 PRILOGA B MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa ţupan Zoran Janković matična številka: identifikacijska številka za DDV: SI (v nadaljevanju: naročnik) in,,.ki ga zastopa..(navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, pooblaščene za zastopanje) matična številka:... identifikacijska številka za DDV:... (v nadaljevanju: izvajalec/ponudnik) skleneta naslednjo P O G O D B O O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŢENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA Uvodne določbe 1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: - da je v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana; - da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave dne, Uradno glasilo EU pod št.. z dne ; - da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po odprtem postopku, v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja, z odločitvijo o oddaji javnega naročila št.. z dne..; - da so finančna sredstva za izvedbo pogodbenih del predvidena v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, na proračunskih postavki (ime proračunske postavke, podkonto, NRP..) Predmet pogodbe 2. člen S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela potrebna za odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana. Predmetno naročilo vključuje nakladanje, razkladanje, varen odvoz odpadkov iz teh odlagališč, oddajo gradbenih odpadkov predelovalcu ali odstranjevalcu oziroma odlaganje gradbenih odpadkov na odlagališčih, vse v skladu z določili te pogodbe. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

16 3. člen Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu z razpisno dokumentacijo št.... z dne... in ponudbo izvajalca št.... z dne..., ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe. Pogodbeni stranki sta soglasni, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po opravljanju storitev po tej pogodbi in jih bo zato časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe, po cenah, ki so določene s to pogodbo. Skupna vrednost storitev po tej pogodbi z vključenim davkom na dodano vrednost ne sme preseči vrednosti_ ,00 EUR. Cena pogodbenih del 4. člen Cene posameznih storitev, ki so predmet te pogodbe, so določene v izvajalčevem ponudbenem predračunu št. z dne, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. Cene vseh storitev iz izvajalčevega ponudbenega predračuna vključujejo % davek na dodano vrednost in so nespremenljive (fiksne) ves čas trajanja te pogodbe. Pogodbeni stranki se dogovorita, da skupna vrednost vseh storitev po tej pogodbi z vključenim davkom na dodano vrednost lahko znaša največ ,00 EUR (z besedo: en milijon eurov). Naročnik bo plačeval le dejansko opravljene storitve skladno s to pogodbo in ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja v prejšnjem odstavku navedene vrednosti storitev. Način plačila pogodbenih del 5. člen Opravljene storitve po tej pogodbi bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih računov. Izvajalec mora izstavljati račune na podlagi dejansko opravljenih količin storitev in po cenah iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. K računu mora izvajalec predloţiti veljavne evidenčne liste. Pri izstavitvi računov se mora sklicevati na številko te pogodbe. Izvajalec bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer do petega dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Izvajalec mora račune pošiljati naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, Ljubljana. Naročnik je dolţan prejeti račun izvajalca pregledati v roku 8 (osem) dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 8 (osem) dni po prejemu računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Naročnik bo potrjeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca številka.. pri dan po prejemu računa in veljavnih evidenčnih listov. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

17 VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci.) Opravljene storitve po tej pogodbi bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih računov. Opravljene storitve po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali z izstavitvijo računov. Izvajalec in podizvajalci bodo izstavljali račune na podlagi dejansko opravljenih količin storitev in po cenah iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. K računu morajo izvajalec in podizvajalci predloţiti veljavne evidenčne liste. Pri izstavitvi računov se morajo sklicevati na številko te pogodbe. Izvajalec in podizvajalci bodo račune izstavljali enkrat mesečno, in sicer do petega dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Izvajalec je dolţan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računa, ki ga izstavijo podizvajalci za opravljene storitve, račun pregledati in potrditi oziroma ga v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenega računa podizvajalca mora izvajalec obrazloţiti. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priloţiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Potrjene račune podizvajalcev mora izvajalec predloţi naročniku skupaj s svojim računom in veljavnimi evidenčnimi listi do 20. (dvajsetega) dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Izvajalec mora račune pošiljati naročniku na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, Ljubljana. Naročnik je dolţan vse prejete račune izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku 8 (osem) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 8 (osem) dni po prejemu računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Rok plačila računov je 30. dan po prejemu izstavljenih računov in veljavnih evidenčnih listov. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Naročnik bo potrjeni račun izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka. pri Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun: - podizvajalcu na transakcijski račun št.. pri., - podizvajalcu na transakcijski račun št.. pri.. Način naročanja del in rok za izvedbo pogodbenih del 6. člen Naročnik bo storitve naročal sukcesivno s pisnim naročilom, in sicer po telefaksu, po elektronski pošti ali po priporočeni pošti s povratnico. Naročnik bo v vsakem konkretnem naročilu, ki ga bo posredoval izvajalcu, določil točno lokacijo, na kateri se nahajajo gradbeni odpadki in čas, v katerem mora izvajalec pričeti z izvedbo storitev ter rok za njihovo izvedbo. Pri določitvi roka v posameznem naročilu za izvedbo storitev, bo naročnik upošteval količino gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno odstraniti z nelegalnih odlagališč, in druge okoliščine pomembne za izvedbo storitev. Izvajalec mora začeti odstranjevati gradbene odpadke najpozneje v dveh delovnih dneh po prejemu posameznega naročila. V primeru, ko naročnik presodi, da je na določeni lokaciji potrebno interventno čiščenje in to navede v posameznem pisnem naročilu, mora izvajalec pričeti z odstranjevanjem gradbenih odpadkov še isti dan, če naročnik posreduje naročilo do ure. Če naročnik posreduje MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

18 naročilo po uri, mora izvajalec začeti z odstranjevanjem gradbenih odpadkov najkasneje do 9.00 ure naslednjega dne. Obveznosti naročnika 7. člen Naročnik se obvezuje: - da bo izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne; - da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe; - da bo koordiniral dela pred začetkom del na posameznem nelegalnem odlagališču (območju), po predhodnem dogovoru pa tudi na samem kraju izvajanja del; - da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloţene dokumente in plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih. Obveznosti izvajalca 8. člen Izvajalec se obvezuje, da bo: - pogodbeno dogovorjena dela opravil vestno, strokovno in kakovostno ter skladno z določili te pogodbe, veljavnimi predpisi in pravili stroke, - pravočasno ukrenil, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost samih del, ki se izvajajo na delovišču, opreme, materiala in strojnega parka, - ločeval gradbene odpadke v skladu z veljavnimi predpisi, če so gradbeni odpadki, ki jih je potrebno skladno s to pogodbo odstraniti z nelegalnih odlagališč, pomešani z drugimi odpadki, snovmi ali predmeti, - prevoz gradbenih odpadkov izvajal le prevoznik, ki je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, - oddajal gradbene odpadke le predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, ki ima za to ustrezno okoljevarstveno dovoljenje, - odlagal gradbene odpadke na odlagališče le v primeru, ko ni mogoče gradbene odpadke oddati predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, - odlagal gradbene odpadke na najugodnejše ustrezno odlagališče (deponijo), - izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov in veljavne evidenčne liste priloţil k vsakemu računu, ki ga bo predloţil naročniku, - dajal naročniku brezplačna ustna in pisna strokovna tolmačenja in pojasnila v zvezi s pogodbenimi deli, - na zahtevo naročnika in na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik, odpravil napake, ki jih je naročnik ugotovil pri opravljanju nadzora nad izvedbo pogodbenih del. Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti kakor tudi njegovih podizvajalcev. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

19 Podizvajalci 9. člen (Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči..) Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:. (naziv),.. (polni naslov), matična številka.., davčna številka/identifikacijska številka za DDV.., transakcijski račun, bo izvedel... (navesti vsako vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel.. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do / v roku.. dni od. (Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.) Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe. Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svojem računu obvezno priloţiti račune podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predloţiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridrţuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolţni dati verodostojne podatke. Finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10. člen Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% (deset) odstotkov od največje vrednosti storitev, ki jih naročnik lahko odda po tej pogodbi, tj. finančno zavarovanje v višini ,00 EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvedene. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

20 Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od dobe, za katero je sklenjena ta pogodba. Če se med trajanjem pogodbe podaljša veljavnost pogodbe ali spremeni vrsta in količina storitev, mora izvajalec predloţiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo trajanja te pogodbe oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloţi zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Pogodbena kazen 11. člen Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede storitev v rokih, dogovorjenih s to pogodbo in navedenih v vsakokratnem pisnem naročilu storitev, je dolţan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti posamezne storitve, z izvedbo katere zamuja. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedene storitve. Varstvo podatkov 12. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju dela po tej pogodbi in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov oziroma podatkov, ki bi lahko škodili naročniku. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo. Trajanje pogodbe 13. člen Ta pogodba je sklenjena za določen čas do Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 14. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

21 - na strani naročnika: Svetlana Čermelj, univ. dipl. inţ. geol. iz Oddelka za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je skrbnik te pogodbe, - na strani izvajalca: Vsaka pogodbena stranka ima pravico zamenjati predstavnika in mora o tem nemudoma pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko Odstop od pogodbe 15. člen Če se med potekom izvajanja te pogodbe izkaţe, da izvajalec ne opravlja pogodbenih obveznosti kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka razdrl pogodbo, če kršitve ne bodo odpravljene. Spremembe pogodbe 16. člen Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. Reševanje sporov 17. člen Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Končne določbe 18. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predloţitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloţeno v skladu z določili te pogodbe. 19. člen Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda. Priloge te pogodbe so: - Ponudba izvajalca št. z dne.. in predračun izvajalca št... - Razpisna dokumentacija št...z dne. Številka: Datum: Številka: / Datum: IZVAJALEC NAROČNIK Mestna občina Ljubljana Ţupan Zoran Janković MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

22 Naziv banke: Kraj in datum: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE PRILOGA C Upravičenec (naročnik javnega naročila): Garancija št. V skladu z javnim razpisom, številka objave, z dne, za posel: 1. za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik dolţan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloţi ali zavrne predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. /. Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Banka (ţig in podpis) MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

23 PRILOGA D BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec (naročnik javnega naročila): Garancija št. V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in izvajalcem za posel v višini 10 % pogodbene vrednosti EUR, je izvajalec obvezan opraviti: 1. v skupni vrednosti EUR (z besedo ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini ali kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi. Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. /. Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Banka (ţig in podpis) MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

24 OZNAČBA PONUDBE PRILOGA E POŠILJATELJ (ponudnik): PREJEM PONUDBE: OSEBNO PO POŠTI Datum: Ura: Številka: /2010- Zaporedna številka: PREJEMNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA SLUŢBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana OZNAKA PONUDBE:»NE ODPIRAJ PONUDBA JN 10/210104«ODSTRANITEV POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŢENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA«Ta obrazec»označba PONUDBE«lahko izpolnite in nalepite na kuverto. MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

25 PONUDBENA DOKUMENTACIJA Prijava podatki o gospodarskem subjektu (PRILOGA 1) Ponudba (PRILOGA 2) Ponudben predračun (PRILOGA 3) Izjava (PRILOGA 4) Izjava pravne osebe (PRILOGA 5) Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (PRILOGA 6) Podatki o referenčnem delu (PRILOGA 7) Predstavitev delovne skupine (PRILOGA 8) Finančni plan del (PRILOGA 9) Kopija zavarovalne police priloţi ponudnik (PRILOGA 10) Prilogo za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci (PRILOGA 11) Skupna ponudba (PRILOGA 12) MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

26 PRIJAVA PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU PRILOGA 1 1. Ponudnik se prijavljamo na vaš razpis»odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana,«, JN 10/210104, objavljenem na portalu javnih naročil pod oznako z dne. 2. Podatki o ponudniku: - Naziv in naslov ponudnika: - Matična številka firme: - Identifikacijska številka za DDV:. - Telefon:. Telefaks: - Ponudnikova banka:... in poslovni račun:.. - Ime podpisnika pogodbe: Ime odgovornega nosilca za izvedbo del po pogodbi: 3. Naziv, telefon, fax in osebe, ki bo dajala tolmačenja v zvezi s ponudbo Datum: Ţig: Podpis: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

27 PRILOGA 2 PONUDBA Ponudnik: ki ga zastopa, Pri skupni ponudbi Vodilni partner: ki ga zastopa, Partner: ki ga zastopa, dajemo ponudbo za Odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana in sicer Ponudbena cena: Ponudbena cena se nanaša na odstranitev 1 (ene) tone gradbenih odpadkov in mora vključevati vse naštete postavke: opravljeno delo, prevoz in oddaja gradbenih odpadkov oz. odlaganje na deponijo podrobnosti so navedene v Finančnem planu del (Priloga 9). Ponudbena cena brez DDV Popust % Ponudbena cena brez DDV s popustom DDV % SKUPAJ Z DDV EUR EUR EUR EUR EUR Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb. Datum: Ţig: Ponudnik (ime in priimek pooblaščene osebe) Pri skupni ponudbi: (ime in priimek pooblaščene osebe) Vodilni partner: Partner: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

28 Za ponudbo ponudnik priloţi ponudben predračun v pisni in elektronski verziji! PRILOGA 3 PONUDBEN PREDRAČUN MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

29 PONUDNIK: PRILOGA I Z J A V A V zvezi z javnim naročilom za»odstranitev površinskih nelegalno odloţenih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana«, JN 10/210104, objavljenem na portalu javnih naročil pod oznako z dne, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: 1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo. 2. da: - nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem poloţaju; - imamo poravnane vse davke in prispevke; - smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; - da je prevoznik odpadkov vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki (na Agenciji RS za okolje in MOP); - da imata predelovalec in odstranjevalec odpadkov okoljevarstveno dovoljenje; - da bomo v primeru odlaganja odpadkov poskrbeli za odlaganje na ustrezni deponiji, ki mora imeti vsa, z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisana dovoljenja; - je letni prihodek v preteklem letu znašal vsaj dvakratnik ponujene vrednosti brez DDV; - imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; - v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti; - bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki (varstvo okolja); - razpolagamo s primerno tehnično opremo, s katero bomo zagotovili kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del; 3. da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe. 4. da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Datum: Ţig: Podpis: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 10/

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-302/2010-3 Datum: 13. 10. 2010 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA Ljubljana, oktober 2010 Mestna občina Ljubljana JR 10/210146 1/41 Mestna občina

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: , fax: MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana tel: 306 44 02, fax: 306 44 07 MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN 09/322955 1/48 1. INFORMACIJE O NAROČILU IN NAVODILA

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Predloga

Predloga A. R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Dobava in montaţa notranje opreme za novo Osrednjo knjiţnico Kranj Februar 2011 Številka: 612-1/2011-2-(47/03) Številka JN: JN-ODZ-B-0001/2011-POG Datum: 25.1.2011

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna

VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: davčna VZOREC POGODBE NAROČNIK: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin zakoniti zastopnik: Uroš Brežan, župan matična številka: 5881455000 davčna številka: SI19588976 številka TRR: SI56 0132 8010 0014

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad

PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad PRILOGA ŠT. 3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB Projekt: Oddaja javnega naročila Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več