Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj Kranj Poročilo o stanju projekta Investitor: Mestna občina Kranj Slovenski trg Kranj Slovenija -
|
|
- Zora Klemenčič
- pred 5 leti
- Pregledov:
Transkripcija
1 Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja Bašelj Kranj Poročilo o stanju projekta Investitor: Mestna občina Kranj Slovenski trg Kranj Slovenija - EU Kranj: stran 1 od 15
2 Kazalo 1 Osnovni podatki Vodenje in organizacija Izdelava koncepta planiranja Vzpostavitev projektnega portala (za potrebe ožje projektne skupine) Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta Sistematizacija spremljave in obračuna Kontroling projekta Obveščanje javnosti PR Terminski plani Finančna slika projektov Tveganja na projektu Mesečno poročilo izvajalca (priloga) stran 2 od 15
3 1 Osnovni podatki Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja BAŠELJ - KRANJ Magistralni vodovod v dolžini = 9.940m (upravičen del) (cevi NL DN400, DN500) Vodohran Zeleni hrib kapacitete = m3 (upravičen del) Ultrafiltracija Bašelj (upravičen del) Udeleženci na projektu: Nadzor/Inženir (FIDIC): DRI d.o.o. Podpis pogodbe: ; 430-3/ (42/14) Nominiran podizvajalec: Domplan d.o.o. Rok izvedbe: 540 dni = 360 dni (izvedba) + 180dni (reklamacija napak) Uvedba v delo: Rok izvedbe: Vrednost del (z DDV-jem): ,60 EURO Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. OPOMBA: Pogodba zajema vodovod Bašelj-Kranja in Zadraga-Naklo Podpis pogodbe: ; št.:430-4/ (42/14) Uvedba v delo: Vrednost del (z DDV-jem): ,81 EURO Izvajalec: Gorenjska Gradbena Družba d.d. Podpis pogodbe: ; št.:430-6/ (42/14) Uvedba v delo: Rok izvedbe: Projektant: Vrednost del (z DDV-jem): ,84 EUR PGD projekt: PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (magistralni vodovod in VH Zeleni hrib) Strix d.o.o. (Ultrafiltracija Bašelj) stran 3 od 15
4 Slika 1: Vodovod Bašelj Kranj 2 Vodenje in organizacija Vodenje projekta temelji na izvajanju finančnega in terminskega nadzora izvedbenih procesov izgradnje kanalizacijskega omrežja. Podprto je z elektronsko spremljavo navedenih izvedbenih procesov, ki jo omogoča informacijsko okolje XPERT. V okviru organizacije in vodenja projekta v informacijskem okolju XPERT se izvajajo naslednje aktivnosti: Izdelava koncepta planiranja Vzpostavitev projektnega portala Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del Kontroling projekta Obveščanje javnosti stran 4 od 15
5 2.1 Izdelava koncepta planiranja Na podlagi projektne, razpisne in pogodbene dokumentacije ter izvedbenih dokumentov je bil izdelan dokument»koncept generalnega planiranja in spremljave«, ki določa: Delitev projekta z vidika planiranja na manjše t.i. planske segmente Razlog tovrstne delitve projekta je doseganje večje preglednosti pri terminskem planiranju projekta, saj se posamezni planski segmenti med seboj lokacijsko in tehnološko razlikujejo in zahtevajo različen pristop planiranja. Vsak planski segment ima jasno določen koncept planiranja. Zanj so bile izdelane predloge, ki jih mora izvajalec uporabiti pri izdelavi terminskih planov ter opredeljevanju vseh zahtevanih poročil (t.i. rezultati planiranja). Podrobna navodila izvajalcem za izdelavo terminskih planov posameznih planskih segmentov Pripravljena navodila jasno in nedvoumno določajo vse zahtevane aktivnosti, ki jih mora izvajalec upoštevati pri izdelavi terminskega plana, s poudarkom na posebnostih posameznega planskega segmenta (npr. linijski / mrežni koncept planiranja). Izdelani dokumenti omogočajo doseganje naslednjih ciljev spremljave projekta: določitev jasnih časovnih in stroškovnih meril projekta, spremljava dejanske izvedbe ter ugotavljanje morebitnih časovnih ali stroškovnih odstopanj podajanje predlogov ukrepov z namenom doseganja zastavljenih projektnih ciljev, ažurnost projektnih podatkov, ki je osnova za simulacijo natančnih časovnih in stroškovnih projekcij zaključka projekta, zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri izdelavi terminskih planov: o generalni plan projekta (gantogram, linijski), o mesečni, tedenski plan projekta, zagotavljanje dinamike potrebnih virov (delovna sila, materiali, mehanizacija) na podlagi kalkulacije in terminskih planov. 2.2 Vzpostavitev projektnega portala (za potrebe ožje projektne skupine) Projektni portal je komunikacijsko in dokumentacijsko središče, ki ga za potrebe vodenja, spremljanja, kontrole, komunikacije in koordinacije na projektu uporablja investitor, nadzor, izvajalec, projektant in PR. Namenjen je ožji projektni skupini. Gre za spletno okolje v katerega so z omejitvami dostopa vključeni uporabniki in udeleženci na projektu. Zaradi obsega podatkov in dokumentov, ki nastajajo skozi proces gradnje pri različnih deležnikih je projektni portal drevesno strukturiran in do določene stopnje predpisan. Namen strukturiranja je standardizacija in s tem enostavnejše in hitrejše dostopanje do informacij. stran 5 od 15
6 Prvi nivo strukturirane vsebine projektnega portala določa naslednja področja: Skupina Področja v skupini Dokumenti Protokoli Investicijska dokumentacija Projektna dokumentacija Razpisna dokumentacija Investitor Projektni vodja Svetovalec Projektant Nadzor Koordinator varstva pri delu Informiranje javnosti Izvajalec Zapisniki Zaupno Interno Seznami Koledar Naloge Vprašanja Riziki Naročila Spremembe Deležniki Diskusije Diskusija Slike Foto-dokumentacija Z vzpostavitvijo portala bo dosežen eden izmed ciljev spremljave projekta t.j. izkoriščanje podpore informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri izvajanju projekta za naslednje procese projektnega vodenja; koordinacija, komunikacija in dokumentacija. Slika 2: Primer projektnega portala stran 6 od 15
7 2.3 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta Protokol komunikacije na portalu določa»pravila igre«za obvladovanje informacij in dokumentov na projektnem portalu, ki so potrebna za investitorjevo spremljanje projekta in veljajo za vse njegove udeležence. Sprejet protokol je soglasje in kompromis vseh udeležencev projekta, ki ima namen poenostaviti njihovo komunikacijo ter jo narediti enolično in transparentno. Izdelani dokument zavezuje vse udeležence projekta k spoštovanju določil protokola komunikacije in zato zagotavlja: Standardizacijo, transparentnost in enoličnost projektnih postopkov. Učinkovito komunikacijo, zmanjšanje tveganj in varovanje projekta pred nekontroliranimi spremembami. Preprečevanje neustreznega nastajanja informacij in njihove nepravilne uporabe. Predpisani postopki zagotavljajo verodostojni prenos informacij na projektu in med udeleženci. 2.4 Sistematizacija spremljave in obračuna Spremljanje izvajanja projekta in obračun izvedenih del se izvaja z informacijskim sistemom XPERT. V ta namen je v okviru informacijskega sistema XPERT vzpostavljeno projektno okolje z vsemi podatki projekta, ki so potrebno za spremljanje izvedbe. Vzpostavitev projektnega okolja v sistemu XPERT je obsegalo: Definiranje projekta t.j. prenos ključnih identifikacijskih podatkov projekta v XPERT vzpostavitev in administracija seznama uporabnikov (zadolžitve, pravice), ki lahko dostopajo do projekta v XPERT. Sistematizacija, organizacija in prenos projektantskih popisov del v XPERT, pri čemer velja izpostaviti zahtevnost postopka, ki je temeljil na obdelavi obsežnih datotek s podatki o popisu del. Enolično označevanje postavk (WBS), ki je ključnega pomena pri izdelavi gradbene knjige v fazi izvedbe projekta. Vzpostavitev enotnega okolja za izdelavo in potrjevanje količin v fazi obračuna projektnih del na podlagi potrjene gradbene knjige. Standardizacija izpisov mesečne situacije, ki predstavlja osnovo za vmesna plačila. Kontrolirane členitve situacije na posamezne investitorje (občine). Vzpostavitev projektnega okolja v sistemu XPERT zagotavlja: Vse potrebne računovodske informacije za knjiženje stroškov v okviru občine. Podatke o dejanskih plačilih po posameznih izvajalcih in podizvajalcih. Enotno obliko vseh situacij projekta, kar poenostavlja izdelavo zahtevkov za investitorja (MOK) in minimizira možnosti napak. Zahtevane računovodske operacije pri večini pogodb: o delitve stroškov po občinah, o delitve na upravičen in neupravičen del, o delitve po načinu obračunavanja DDV (kombinacija obrnjene in običajnega obračunavanja davka na dodano vrednost). stran 7 od 15
8 Slika 3: Primer projektnega okolja v informacijskem sistemu XPERT 2.5 Kontroling projekta Kontroling projekta in merjenje njegove uspešnosti temelji na vrednotenju projekta po metodi prislužene vrednosti (Earned Value Method). Z izkoriščanjem tehnike dinamičnega spremljanja del in upravljanja stroškov izvajamo učinkovito kontrolo porabe virov. Tako kot spremljava in obračun projekta se tudi kontroling in spremljanje uspešnosti projekta izvaja z uporabo informacijskega sistema XPERT. Na podlagi treh osnovnih merjenj posameznega projekta, ki so opisana v obliki kumulativnih krivulj omogoča postopek ugotavljanje razliko med planiranimi, obračunanimi in dejansko plačanimi stroški. Slika 4: Spremljanje uspešnosti projekta v informacijskem sistemu XPERT stran 8 od 15
9 2.6 Obveščanje javnosti PR NAMEN IN CILJI dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki jo igra Skupnost preko Kohezijskega sklada seznanitev ciljnih javnosti s projektoma in njegovimi učinki na okolje in prostor, zagotoviti pozitivna stališča do skupine projektov informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti pri doseganju načrtovanih ciljev na področju projekta, doseganje aktivnega vključevanja prebivalcev v projekt. CILJNE JAVNOSTI končni upravičenci, lokalne skupnosti, splošna javnost, mediji. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI stran 9 od 15
10 3 Terminski plani stran 10 od 15
11 4 Finančna slika projektov stran 11 od 15
12 5 Tveganja na projektu Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot pojav nezaželenga dogodka. Glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na gradbeni projekt je pomembno, da tveganja nadzorujemo in z njimi upravljamo, kar pripomore k večji poslovni uspešnosti projekta in zadovoljstvu investitorja. Vpliv obvladovanja oziroma neobvladovanja tveganj se kaže v zamudi pri izpolnjevanju rokov, v slabši finančni realizaciji in pri slabši kakovosti končnega izdelka. Celoten proces upravljanja s tveganji predstavlja sistematičen proces identifikacije, analiziranja in odzivov na tveganja. Med izvajanjem projekta tveganja spremljamo in kontroliramo uspešnost izvedenih ukrepov. Zato je kakovostna identifikacija ključen proces pri upravljanju s tveganji. I. Investicijska dokumentacija (ID) i. Novelacija investicijske dokumentacije v primeru odstopanja v višini 10% potrjene investicijske vrednosti. II. III. IV. Vloga za sofinanciranje iz EU skladov i. Pogodba o sofinanciranju še ni podpisana. potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MKO-ju. Poročanje o izvedbi (MKO) i. Poročila o izvajanju projekta za MKO in EU so nepopolna ali pa zamujajo - pripombe MKO in EU, zahteve po vračilu sredstev. natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog poročevalca, opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja pogodbenih nalog, aktivno sodelovanje PP MOK. takojšnja uveljavitev pogodbenih kazni, Sprožitev postopka za izbor novega poročevalca. Zemljišča i. v kolikor se izkaže da v gradbenem dovoljenju niso zajeta vsa zemljišča, mora MOK takoj pristopiti k reševanju pridobivanju manjkajočih služnosti. V. Projektna dokumentacija i. Slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, prestavitev komunalnih vodov). ii. Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja). iii. Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. VI. Upravljalec infrastrukture i. Aktivna udeležba upravljalcev pri izvajanju GOI del. stran 12 od 15
13 VII. VIII. IX. Zunanji upravljavci komunalnih vodov (ZUIV) i. Zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov ne sledijo dinamiki izvajalca GOI del - terminski zastoji, nepotrebni nesporazumi in intervence. zahteva po uskladitvi operativnih terminskih načrtov izvajalca GOI del z internimi operativnimi terminskimi plani ZUIV, priprava in podpis Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta z definiranjem, neposrednega izmenjevanja informacij za časa izvedbe GOI del. takojšnji sklic sestanka vodstva projekta, predstavnikov MOK, predstavnikov ZUIV in izvajalca GOI del. Svetovalni inženiring i. Svetovalni inženiring naloge opravlja nestrokovno ali ne sledi terminski dinamiki izvajanja projekta. natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog pogodbenega partnerja, opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja pogodbenih nalog, aktivno sodelovanje PP MOK. takojšnja uveljavitev pogodbenih kazni. Izvedba GOI del i. Odpraviti nesoglasja zapisana v pogodbenih določilih. skleniti dodatek k osnovni pogodbi. ii. Izvajalec gradnje - splošna finančna situacija v državi. Slabi pogoji za financiranje projektov. Nezmožnost organiziranja intenzivne gradnje, ki je pogoj za doseganje terminskih planov izvedbe. redno poravnavanje obveznosti do izvajalca. iii. Izvajalec gradnje Stečaj. novi javni razpis. iv. Izvajalec GOI del ne sledi predvideni in potrjeni dinamiki, kar onemogoča zaključevanje izvedbe projekta v zahtevanem roku. izvajalec nadzora GOI del tedensko pisno poroča vodstvu projekta. sklic nujnega sestanka: vodstvo projekta, izvajalec GOI del, izvajalec nadzora GOI del. v. Nepredvidene ovire (skale, talna voda, ) upočasnjujejo izvedbo GOI del. takojšnji sestanek izvajalca GOI del z vodstvom projekta. stran 13 od 15
14 vi. Počasnejše napredovanje ali zastoji GOI del zaradi nepopolne oziroma neažurne projektne dokumentacije (odkriti obstoječi infrastrukturni vodi, prekinitve posameznih obstoječih vodov in sanacija). pozvati zunanje upravljavce komunalnih vodov k natančni zakoličbi obstoječih vodov, sodelovanje izvajalca GOI del s krajani pri zakoličbi obstoječih meteornih in mešanih kanalov. uporaba predvidene terminske rezerve, realizacija pogodbene kazni. vii. Povečanje stroškov izvedbe gradbenih del zaradi nepooblaščenega ali malomarnega odnosa izvajalca do lastnikov zemljišč. dogovor med izvajalcem GOI in lastnikom ter ureditev stanja, zagotovitev plačila obveznosti izvajalca GOI MOK oziroma oškodovanim lastnikom zemljišč na temelju pogodbenih določil. viii. Izvajalec GOI del in projektant ne zagotavljata pravočasne priprave PID-ov in dokumentacije, potrebne za tehnični pregled. pravočasno usmerjanje pozornosti izvajalca GOI del in projektanta na sprotno ažuriranje projektne dokumentacije in kompletiranje dokumentacije, izvajanje vmesnih pregledov projektne in ostale dokumentacije potrebne za tehnični pregled (dokazila, certifikati, ). uveljavljanje pogodbenih kazni do odgovornega projektanta in izvajalca GOI del, X. Nadzor GOI del XI. XII. XIII. Varnost na gradbišču Arheološki nadzor i. Nepredvidene arheološke najdbe povzročijo nujna arheološka izkopavanja oziroma terminsko blokado izvedbe projekta za nedoločen čas. Izvedba v zahtevanem terminskem planu ni več mogoča. sklic nujnega sestanka vodstva projekta, vodstva MOK in ZVKD. Analiza alternativnih rešitev. Sprejetje odločitve. Prevzem in uporaba i. Končni termin izvedbe je ogrožen zaradi podaljšanega časa odprave pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kar je posledica slabe izvedbe GOI del. spremljanje aktivnega delovanja nadzora GOI del, kakovostna izvedba internega pregleda opravljenih GOI del, omogočiti faznost izdajanja uporabnega dovoljenja. redefiniranje terminskih planov, uveljavitev pogodbenih določil. stran 14 od 15
15 ii. Ogroženost končnega termina izvedbe programa zaradi birokratskih ovir oziroma zavlačevanj UE Kranj pri izdajanju uporabnih dovoljenj. izvedba sestanka s predstavniki UE ter predstavitev ključnih parametrov zagonskega elaborata, vloge UE Kranj ter pričakovanj MOK, dogovor o vključevanju odgovorne osebe iz UE Kranj v delo projektnega tima v času predvidenega sodelovanja, informativno pisno obveščanje UE Kranj s potekom projekta ter napovedmi dogodkov. takojšnji sestanek z vodstvom UE Kranj. iii. Nezadostna usposobljenost kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja Ultrafiltracije v Bašlju in vodohrana Zeleni hrib. definiranje terminov in vsebin o nujnem usposabljanju odgovornih za obratovanje in vzdrževanje v pogodbi po primopredaji z izvajalcem GOI del oziroma dobaviteljem opreme. organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 6 Mesečno poročilo izvajalca (priloga) stran 15 od 15
16 POROČILO O POTEKU DEL: 1 Projekt: IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ Odločba št.: Pogodba št.: 430-6/ (42/14) Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna situacija. a) Diagrami in podroben opis napredovanja del, ki vključuje fazo projektiranja (če je), Izvajalčevo dokumentacijo, nabavo materiala, izdelavo, dostavo na gradbišče, gradnjo, montažo in preskuse; za vsakega imenovanega podizvajalca (v skladu s členom 11 - Imenovani podizvajalci) Na projektu IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ so bila v mesecu oktobru 2013 na posameznih segmentih projekta oz. objekta "VODOHRAN ZELENI HRIB" izvedena naslednja dela: 1.1 Preddela: Čiščenje terena za pričetek del z odstranitvijo drevja, priprava poti in dostopov za gradnjo, postavitev profilov za gradnjo objekta. 1.2 Zemeljska dela: Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III.ktg in kamnini V.ktg.; planiranje gradbene jame na terenu III. In V. Ktg.; zasipanje in obsipanje okoli objekta v slojih 30cm; planiranje nasutih površin okrog in nad objektom; nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo. 1.3 Gradbena dela: 1.4 Kanalizacijska dela: 1.5 Montažna dela: 1.6 Razna dela: opomba: Podrobne količine vseh izvedenih del so razvidne v situacijah.
17 POROČILO O POTEKU DEL: 1 Projekt: IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ Odločba št.: Pogodba št.: 430-6/ (42/14) Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna situacija. b) Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču Izdelava AB plošče na dostopni poti preko obstoječih cevnih propustov na poti do vodohrana Zeleni hrib. Posek drevja in grmovja ter čiščenje terena Izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo
18 POROČILO O POTEKU DEL: 1 Projekt: IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ Odločba št.: Pogodba št.: 430-6/ (42/14) Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna situacija. c) Za izdelavo vseh važnejših sklopov naprav oziroma materialov, ime izvajalca, sedež, procent napredovanja in dejanski ali pričakovani datum: Izvajalci del: Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj d) Detajlni opis v skladu s členom 6.10 pogojev pogodbe - seznam Izvajalčevega osebja in opreme Osebje: Brane Markelj, inž.grad. Gregor Šega, inž.grad. Zdravko Špendal, inž grad. Jože Uranič Gradbena mehanizacija: Vrsta stroja: bager kamion valjar traktor drobilec za biomaso količina (kom) 1x 3x 1x 1x 1x Delovna sila: strojnik kv pk šofer 1x 4x 2x 3x
19 POROČILO O POTEKU DEL: 1 Projekt: IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ Odločba št.: Pogodba št.: 430-6/ (42/14) Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna situacija. e) Kopije dokumentov o zagotavljanju kvalitete, rezultatih preskusov in potrdil o skladnosti materialov. Pri izgradnji kanalizacijskega omrežja se upoštevajo predpisi in standardi Vsi dokumenti o zagotavljanju kakovosti se nahajajo na gradbišču pri vodji gradbišča f) Seznam zahtevkov naročnika v skladu s podčlenom 2.5 pogojev pogodbe - Zahtevki naročnika in zahtevkov Izvajalca v skladu s podčlenom Zahtevki izvajalca g) Pregled stanja varnosti na gradbišču, ki vključuje podrobnosti o kateremkoli nevarnem dogodku in aktivnostmi povezanimi z okoljevarstvenimi in javnimi odnosi. Gradnja se izvaja v skladu z varnostnim načrtom, ki je izdelan na podlagi Uredbe o zagotavljanju kakovosti, varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. h) Primerjava planiranega in dejanskega napredovanja del, z opisom katerihkoli okoliščin ali dogodkov, ki bi lahko ogrozili dokončanje v skaldu s pogodbo in dejavnostmi za izničenje zamud. Dela napredujejo s predvideno dinamiko in sledijo terminskemu planu izvedbe. Kraj in datum: Pripravil: Brane Markelj, inž.grad. Kranj,
MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured
MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
Prikaži več(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)
DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet
Prikaži večPonudba
Projekt: GORKI 2. Sklop (faza 1) katerega sestavna dela sta: - Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598),
Prikaži večSlide 1
ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA
Prikaži večPRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI
PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
Prikaži večPowerPoint Presentation
Naslov prispevka STORITVE SOC ŠT.3 ter SOC ŠT.4 Peter Šprajc, Ministrstvo za javno upravo Andrej Skamen, S&T Slovenija d.d.. 10.12.2018 AGENDA pravna podlaga za izvajanja storitev opis SOC storitve 3 opis
Prikaži večRepublika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:
Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.
Prikaži večKAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?
Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo
Prikaži večDRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi
Prikaži več\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n
AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA
Prikaži večDiapozitiv 1
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih
Prikaži večUradni list RS 56/2000 z dne 22
Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja
Prikaži več(Microsoft PowerPoint - KOROSE Dan javno zasebnega partnerstva 2013 VK [Zdru\236ljivostni na\350in])
Uporaba FIDIC pogodb pri projektih javno zasebnega partnerstva in pogoji pogodb za projekte na principu DBO Mag. Vekoslav Korošec Direktor Združenja za svetovalni inženiring-zsi Dan javno zasebnega partnerstva;
Prikaži večNAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI matična številka: 58744
NAROČNIK: in IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 KAMNIK, ki jo zastopa župan Marjan Šarec ID. št. za DDV: SI28232801 matična številka: 5874483000 direktor ID. št. za DDV: Številka TRR izvajalca:
Prikaži večMicrosoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc
PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe
Prikaži več29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne
29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
Prikaži večMicrosoft Word - Zadolžitev CČN.doc
Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA
Prikaži večuntitled
EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
Prikaži večPRILOGA 1
Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje
Prikaži večPKP projekt SMART WaterNet_Opis
PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev
Prikaži več(PZI_predra\350un.xls)
POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.
Prikaži več(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)
PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU
Prikaži večMicrosoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx
Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,
Prikaži večUrbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12
Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore
Prikaži večNaročnik:
prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO
Prikaži več1
NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE
Prikaži večI. Splošni del proračuna
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614
Prikaži večMicrosoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc
O b r a z l o ž i t e v Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 27.01.2005 je svetnik Anton Kosmačin postavil 8 vprašanj v zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novi Gorici. Na isti seji je
Prikaži večMacoma katalog copy
POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika
Prikaži večMicrosoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx
Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora
Prikaži večJAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta
JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski
Prikaži več(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])
POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij
Prikaži večMicrosoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx
IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga
Prikaži večSklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris
23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo
Prikaži več(I. Splo\232ni del prora\350una)
DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4
Prikaži večProgram dela NO za leto 2009
Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni
Prikaži večModel
PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta
Prikaži večMicrosoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc
.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:
Prikaži večN O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev
POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Številka dokumenta: 10848 Nova Gorica, 30.10.2011 Povzetek PIZ-a: Oskrba s pitno
Prikaži večOBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT
8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV
Prikaži večPRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030
PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna
Prikaži večDatum:
LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE
Prikaži večOBČINA RUŠE
OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,
Prikaži večPriloga_AJPES.xls
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika
Prikaži večC(2019)1789/F1 - SL
EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo
Prikaži več0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje
0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje
Prikaži večRazpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des
Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško
Prikaži večEvent name or presentation title
Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in
Prikaži več[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]
OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI
Prikaži večMicrosoft PowerPoint - Kokolj
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI
Prikaži večMicrosoft Word - ponudba_programski_paket
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:
Prikaži večDELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S
5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje
Prikaži večMicrosoft Word - 5RD_ Pogodba.doc
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI
Prikaži več1/51
projektiranje inženiring storitve Kettejeva 16, 2000 Maribor biro@trasa.si Tel.: 02 320 26 10 Fax: 02 320 26 10 1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O ELABORATU ZAKOLIČBENI ELABORAT INVESTITOR: Občina
Prikaži večZELENA DOLINA
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
Prikaži večMicrosoft Word - P-2_prijava
PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer
Prikaži večSPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe
Prikaži večRazpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI
Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne
Prikaži večI. Splošni del proračuna
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5
Prikaži večkodeks_besedilo.indd
Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska
Prikaži večXXXXXX
Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE
Prikaži večVzorec pogodbe
Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta
Prikaži večEVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os
EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane
Prikaži večPRIJAVNI OBRAZEC 1
OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje
Prikaži večROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Prikaži večPowerPoint Presentation
Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja
Prikaži večDELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i
L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi
Prikaži večMicrosoft Word - Razpisna dokumentacija doc
Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:
Prikaži večPRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018
PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva
Prikaži večsporazum CEROZ_osnutek
1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča
Prikaži večPRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič
PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva
Prikaži večOBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: Številka: / Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranj
OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Datum: 26.7.2018 Številka: 032-0014/2014-157 Na podlagi 41. in 42. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UGSO, NPB 1 št. 43/14, 7/15) in 31. člena
Prikaži večPRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA
Prikaži večPowerPoint Presentation
INFORMACIJSKI SISTEM MFERAC - LETA 2022 mag. Andreja Sladoje Jemec, Sanja Štumberger Kovačič Ministrstvo za finance 10.12.2018 Vsebina predstavitve 1. Projekt MFERAC05 in izhodišča prenove 2. Izvajanje
Prikaži večLETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009
PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005
Prikaži večOPOMNIK
OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti
Prikaži večMicrosoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija
OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
Prikaži večPoročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag
15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije
Prikaži večUradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost
Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega
Prikaži večIZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)
Prikaži več(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.
Prikaži večObčina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015
Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15
Prikaži večMicrosoft Word - PRzjn-2.doc
Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V
Prikaži večNa podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG
Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika
Prikaži več5
5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika
Prikaži večŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med
ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske
Prikaži večANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -
ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna
Prikaži večUčinkovitost nadzora nad varnostjo živil
Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Prikaži večNeuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini
Prikaži večPriloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL
Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,
Prikaži večMicrosoft Word - P-2_prijava
PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v
Prikaži večImpact assessment Clean 0808
EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko
Prikaži večŠtevilka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI
Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:
Prikaži večOPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1
OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z
Prikaži večREVIZIJSKO POROČILO
OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA
Prikaži večZakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje
Prikaži več(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)
VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek
Prikaži več(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)
Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji
Prikaži večPredupokojitvene aktivnosti za zdravo starost
Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne
Prikaži več