Naročnik:

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: DOBAVA NAMIZNEGA PRETOČNEGA CITOMETRA Vrsta postopka za oddajo javnega naročila ODDAJA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU Številka razpisa: JNKB-02/2014 LJUBLJANA: Julij 2014

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Številka: JNKB-02/2014 Datum: 17.07.2014 Predmet javnega naročila:»dobava namiznega pretočnega citometra«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE.. 3 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE. 4 1. Predložitev ponudb... 4 2. Jezik ponudbe 6 3. Dodatna pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije.. 6 4. Preverjanje sposobnosti 7 5. Predračun... 10 6. Prevzem opreme 11 III. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB.. 12 IV. PONUDBENA DOKUMENTACIJA... 14 1. SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU. 15 2. IZJAVA (OBR-2). 16 3. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ JAVNIH EVIDENC. 18 4. VZOREC POGODBE.. 21 5. VZORCI BANČNIH GARANCIJ. 24 V. TEHNIČNI ELEMENTI OPREME. 26 Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 2

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Številka: JNKB-02/2014 Datum: 17.07.2014 I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani kupuje namizni pretočni citometer po odprtem postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 25. členom ZJN-2- UPB5 (Ur. l. RS, št. 12/13, 19/14 v nadaljevanju ZJN-2) pod interno oznako javnega naročila JNKB-02/2014. Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba v zvezi z razpisno dokumentacijo je: Aleš Kolenko, univ.dipl.ekon. tel.: 01 47 69 507, faks: 01 47 69 512, e-pošta: ales.kolenko@ffa.uni-lj.si S spoštovanjem! Žig Pooblaščena oseba naročnika: Vodja izvedbe: Aleš Kolenko, univ.dipl.ekon. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 3

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Številka: JNKB-02/2014 Datum: 17.07.2014 II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Predmet javnega naročila: Namizni pretočni citometer Vrsta postopka: Odprt postopek skladno s 25. členom ZJN-2. Delitev na sklope: NE Vrsta javnega naročila: Blago - oprema Pričetek del: Šteje se, da se dela pričnejo z datumom podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank. V kolikor se datumi podpisov razlikujejo, se za datum pričetka izvedbe javnega naročila šteje kasnejši datum. Zaključek del: Dobavni rok za izvedbo javnega naročila je 70 dni po datumu podpisa pogodbe. Ponudnik mora spoštovati garancijsko obdobje za katero se zaveže s podpisom pogodbe in nuditi servis in rezervne dele za dobavljeno opremo vsaj 8 let po datumu dobave. 1. Predložitev ponudb Ponudbe morajo na sedež naročnika prispeti do petka dne 1.8.2014 do 10:00 ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana Ponudba mora na sedež naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom. Ponudnik ponudbo odda v zaprti kuverti z jasno oznako:»ne ODPIRAJ PONUDBA za javni razpis št.: JNKB-02/2014«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. Listi ponudbe morajo biti povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo. V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 4

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Javno odpiranje ponudb bo v petek dne 1.8.2014 ob 14:00 uri v prostorih naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, sejna soba, IV. nadstropje. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti veljavna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju oz. se morajo identificirati kot zakoniti zastopniki ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Ponudniki morajo v ponudbo vključiti vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije brez dodatnih pogojev in z vsemi predvidenimi prilogami v naslednjem vrstnem redu: Splošni podatki o ponudniku (OBR-1); Podpisana in žigosana izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-2); Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in o izpolnjevanju davčnih obveznosti (OBR-3); Parafiran vzorec pogodbe (OBR-4); Predračun; Bančna garancija za resnost ponudbe, ki ne odstopa bistveno od vzorca v tej razpisni dokumentaciji; Vzorcev bančnih garancij ni potrebno prilagati. Pooblastilo proizvajalca ponudniku za zastopanje Izpolnjena tabela iz V. poglavja razpisne dokumentacije; Natančen opis blaga ter ustrezni prospektni material in druga javno dostopna dokumentacija za konkretno ponujeno opremo, iz katerega so razvidne tehnične zahteve, ki so kot pogoj naštete v točki D razdelka 4, II. poglavja v tiskani in elektronski obliki Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali razločno izpolnjena z jasnimi neizbrisljivimi tiskanimi črkami ter podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika, kjer se to predvideva. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe (ob popravku). Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. Če ponudnik kakšnega od polj ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo naročnik takšno pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 78. členom ZJN-2 pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebistveno formalno pomanjkljivost. Variantne ponudbe niso dovoljene. Naročnik bo upošteval zgolj osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče nedvoumno določiti, kaj je osnovna ponudba, bo naročnik izločil ponudbo v celoti. Veljavnost ponudbe: Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 5

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Sestanka s ponudniki ne bo. Ogled lokacije naročnika v zvezi z javnim naročilom ni predviden. Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne. V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. Predloži se tudi konzorcijska pogodba. 2. Jezik Ponudbe Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Prospektna in druga tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. 3. Dodatna pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije Morebitna dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno pisno preko portala javnih naročil. Naročnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na portalu javnih naročil. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo ponudb. Rok za postavitev vprašanj je 28.7.2014. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik lahko glede na pomembnost sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. V kolikor ponudnik že odda ponudbo, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije pa zahtevajo spremembo ponudbe, lahko ponudnik do roka za oddajo ponudb predloži dopolnitev ponudbe, vendar le za vsebine, ki so povezane s spremembami in dopolnitvami razpisne dokumentacije. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 6

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si 4. Preverjanje sposobnosti Naročnik bo prejete ponudbe najprej točkoval skladno z merili navedenimi v poglavju III. te razpisne dokumentacije in jih razvrstil glede na višino doseženih točk. Naročnik bo naknadno preverjal sposobnost in izpolnjevanje pogojev razpisa zgolj najugodnejšega ponudnika, to je ponudnika z najvišjim številom točk. V kolikor naročnik ugotovi, da najugodnejši ponudnik oz. njegova ponudba ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa, ga bo izločil in preverjal sposobnost ter izpolnjevanje pogojev drugega najugodnejšega. V primeru neizpolnjevanja pogojev slednjega, bo naročnik postopek ponavljal dokler ni izbrana ponudba ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje ali so vse ponudbe izločene kot neustrezne. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: A. Osnovna sposobnost: a. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (OBR-3) in podpisano izjavo v obrazcu (OBR-2). Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. b. Ponudnik na dan oddaje ponudbe, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi Ministrstvo za finance. Dokazilo: Naročnik bo sam preveril uvrščenost ponudnika na seznam z negativnimi referencami in podpisana izjava na obrazcu (OBR-2). c. Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima do Republike Slovenije zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 ali več. (pogoj velja tudi za podizvajalce) Dokazilo: - ponudnik predloži pooblastilo (OBR-3); v primeru skupnega nastopa morajo pogoj izpolnjevati vsi ponudniki. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki bo izjavil, se mu dokaže ali bo v primeru utemeljenega suma iz uradnih evidenc pridobil podatek da: d. je proti ponudniku uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 7

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si e. je bil ponudnik s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali je storil veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, f. je ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu 41. 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal neresnične ali zavajajoče informacije ali teh ni zagotovil. Dokazilo: - ponudnik predloži izjavo (OBR-2); v primeru skupnega nastopa morajo pogoje izpolnjevati vsi ponudniki. Ponudniki, ki imajo sedež izven Republike Slovenije, morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 2) priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred datumom odpiranja ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu. B. Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti a. ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Dokazilo: - predložitev splošnih podatkov o ponudniku (OBR-1) b. ponudnik je pooblaščeni zastopnik proizvajalca za prodajo ponujene opreme Dokazilo: - pooblastilo proizvajalca za zastopanje C. Ekonomska in finančna sposobnost ter jamstva: a. Ponudnik nudi 20-dnevni plačilni rok po prevzemu, ki ga naročnik potrdi zapisniško. Dokazilo: - izjava gospodarskega subjekta (OBR-2) b. Ponudnik zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v 70 dneh po podpisu pogodbe na naslov naročnika in da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Dokazilo: - izjava gospodarskega subjekta (OBR-2) c. Ponudnik bo ob oddaji ponudbe predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2.000,00 za obdobje 30 dni od roka za oddajo ponudb. Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe je priložen razpisni dokumentaciji na strani 24. d. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila. Dokazilo: - izjava gospodarskega subjekta (OBR-2) Izbrani ponudnik mora ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV za celotno garancijsko obdobje podaljšano za 30 dni. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 8

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Dokazilo: - ponudbi mora biti predložena bančna garancija za resnost ponudbe; - izjava, da bo ponudnik v primeru, da je izbran, predložil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-2) D. Tehnična sposobnost in poprodajne storitve: Digitalni namizni pretočni citometer (FC) mora imeti naslednje funkcionalnosti oz. lastnosti: opremljen mora biti s tremi prostorsko ločenimi, zračno hlajenimi laserji, z vsaj 10 optičnimi kanali (parametri). Barve laserjev: 1. vijolični 2. rdeči 3. modri programska oprema mora omogočati fenotipsko in funkcijsko analizo neoznačenih in s fluorescentnimi barvili označenih različnih vrst vzorcev (npr. celic in nanodelcev). Inštrument mora omogočati uporabo potrošnega materiala (plastikovine) in reagentov različnih proizvajalcev (odprt sistem). Sistem omogoča avtomatičen vklop, kalibracijo, čistilni ciklus in izklop inštrumenta. Optični parametri: FSC (sipanje v smeri naprej), SSC (sipanje v smeri na stran) in vsaj še 8 kanalov za merjenje fluorescence. Hidrodinamski ali mikrokapilarni sistem pretoka vzorca. Nastavljivi pretoki in hitrosti dogodkov. Prazni (dead) volumni pri vzorčenju: odsotni ali le minimalni (do 50 µl). Popolnoma avtomatsko večvzorčno zajemanje iz mikrotitrskih ploščic z vsaj 96 vdolbinicami. Zaprt prostor in zaščita vzorcev pred svetlobo pri avtomatskem večvzorčnem odvzemu. Enota za avtomatski odvzem vzorcev naj bo opremljena z avtomatsko čistilno postajo in imeti vgrajeno mešanje vzorcev. Ročna in vsaj polavtomatska kompenzacija, med in po zajemu podatkov. Največji volumen vzorca potreben za analizo: do 200 µl. Volumetrično določanje absolutnega števila celic. Obseg analize fluorescence: opcijsko nastavljiv; linearna in desetiška logaritmična skala (do 5 enot). Procesiranje signalov: 16-bitno, digitalno. Strojna oprema: v sistem vgrajen ali aparatu priložen dodaten računalnik z ustrezno zmogljivostjo in konfiguracijo. Vključen ustrezen operacijski sistem/programska oprema. Možnost prikaza statističnih podatkov v realnem času. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 9

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Izvoz podatkov v več različnih standardnih formatih, ki morajo biti kompatibilni s programsko opremo FlowJo. Brezplačna inštalacija inštrumenta in šolanje uporabnikov na FFA. Možnost kasnejšega šolanja oziroma dodatnega usposabljanja uporabnikov pri proizvajalcu (do 5 let od nakupa). Ponudnik mora zagotoviti: Montažo in servis dobavljene opreme na sedežu naročnika, V primeru okvare ali napake nudi odzivni čas za ogled oz. oceno napake največ 2 delovna dneva po prijavi napake s strani naročnika, ki je sporočena pisno preko standardne ali elektronske pošte, Garancijska doba za dobavljeno aparaturo je najmanj 2 leto, da ponudnik ali njegov pogodbeni partner nudi nadomestne dele še najmanj 8 (osem) let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, V kolikor napaka v garancijskem roku onemogoča uporabo inštrumenta, se garancijsko obdobje celotnega sistema podaljša za čas okvare. Brezplačno nadgradnjo oziroma posodabljanje programske opreme v celotnem obdobju delovanja aparature Dokazilo: - izjava gospodarskega subjekta (OBR-2) - certifikat proizvajalca o usposobljenosti pooblaščenega serviserja (za pridobitev dodatnih točk skladno z merili, sicer ni potrebno); Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 4. točke in predložili vsa ustrezna dokazila oz. izjave. Potrdila in druga dokazila iz te točke so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveri resničnost podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Za dokazila o podatku za ugotavljanje sposobnosti, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco, lahko podatke iz teh evidenc naročnik pridobi sam, če s tem soglaša subjekt, na katerega se podatki nanašajo. 5. Predračun Ponudnik je pri specifikaciji elementov opreme na predračunu prost. Zaželjeno je, da so na predračunu ločeno specificirani vsaj posamezni sestavni deli oz. moduli opreme, ki jih je mogoče posebej ovrednotiti s ceno. Iz predračuna mora biti jasno razvidna končna cena aparata v EUR brez DDV, v kolikor ima ponudnik sedež v Sloveniji pa tudi vrednost DDV in končna cena vključujoč DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža, uvedba zaposlenih oz. naročnika za delo z opremo ipd.), popuste in rabate. Ponujene cene so fiksne. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 10

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si Iz predračuna, ki mora biti oštevilčen, mora biti razvidno tudi, garancijsko obdobje, rok plačila, rok veljavnosti ponudbe in predvideni dobavni rok. 6. Prevzem opreme Pod prevzemom opreme se razume: dobava, montaža, inštalacija in validacija inštalacije vseh strojnih in programskih delov opreme in izvedba osnovnega izobraževanja delavcev naročnika za delo z opremo. Prevzem oz. primopredaja aparata se potrdi zapisniško. Ob podpisu primopredajnega zapisnika mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ter vso potrebno tehnično dokumentacijo z navodili za rokovanje z aparaturo. Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednje merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 11

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si III. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB 1. Merila in točkovanje A. Cena 80T B. Vsaj tri leta brezplačnega servisiranja in rednega vzdrževanja po programu.. proizvajalca.. 8T C. Želene tehnične zmogljivosti oz. lastnosti. 7T D. Garancijska doba.... 5T Skupaj...100T A. Cena (80T) Ponudniku z najnižjo skupno ceno ponujene opreme, bo dodeljenih 80 točk. Ostale ponudbe bodo ocenjene s številom točk, izračunano po formuli: A = najnižja ponujena cena / ponujena cena 80T B. Vsaj tri leta brezplačnega servisiranja in rednega vzdrževanja po programu proizvajalca Ponudnik, ki bo ponudil najdaljše obdobje brezplačnega servisiranja in rednega vzdrževanja po programu proizvajalca nad 36 meseci bo ocenjen z 8 točkami. Ponudniki, katerih omenjeno obdobje bo krajše od 36 mesecev bodo prejeli 0 točk. Ponudniki katerih obdobje brezplačnega servisiranja in rednega vzdrževanja bo med 36 meseci in najdaljšim obdobjem bodo prejeli število točk izračunano po naslednji formuli: B = obdobje brezplačnega servisiranja ponudnika v mesecih (36 ali več) / najdaljše obdobje brezplačnega servisiranja 8T C. Želene tehnične zmogljivosti oz. lastnosti aparature (7T) Naročnik bo z dodatnimi največ 7 točkami ocenil aparature, ki bodo ustrezale naslednjim funkcionalnostim: 1. Kumulativno podajanje podatkov v realnem času..3 T 2. Možnost nadgradnje z dodatnimi laserji.1 T 3. Možnost avtomatske analize več kot 96-ih vzorcev...1 T 4. Več kot 8 fluorescentnih kanalov.1 T 5. Možnost analize majhnih delcev (vsaj 100 nm naprej) 1 T Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 12

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 D. Garancijska doba (5T) Ponudnik, ki bo ponudil najdaljše podaljšanje garancijske dobe (nad dvema letoma), bo dobil 5T, ostale ponudbe bodo točkovanje na naslednji način: D = 5T * dolžina podaljšanja garancijske dobe ponudnika nad 24 meseci / dolžina najdaljšega podaljšanja garancijske dobe v mesecih. TOČKOVANJE PONUDB Naročnik bo na osnovi meril izvedel točkovanje ponudb. Največje možno število točk je 100, skupno število točk za vsako ponudbo (T) se izračuna po formuli: T = A + B + C + D Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti in doseže največje število točk, je najugodnejši ponudnik in je izbran za dobavitelja NAMIZNEGA PRETOČNEGA CITOMETRA. VLAGANJE PRITOŽB Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku, kopija pa ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek lahko vloži vsaka oseba, ki izkaže interes za dodelitev naročila skladno z 2. odstavkom 14. člena ZPVPJN in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Zahtevek se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivalo na oddajo javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oz. obvestilu o dodatnih informacijah. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Ob vložitvi zahtevka za revizijo je potrebno plačati takso: 3.500, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, dva odstotka od vrednosti z davkom na dodano vrednost najugodnejše popolne ponudbe v ostalih primerih, vendar ne manj kot 500 in ne več kot 25.000. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 13

Univerza v Ljubljani Fakulteta za Farmacijo Telefon: 01/476 95 00 Aškerčeva cesta 7 Fax: 01/476 95 12 SI-1000 Ljubljana http://www.ffa.uni-lj.si IV. PONUDBENA DOKUMENTACIJA OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 14

OBR-1 SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na portalu javnih naročil dne..2014 pod št. JN /2014, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 01. Podatki o gospodarskem subjektu Firma oziroma ime Zakoniti zastopnik Davčna številka Številka transakcijskega računa Matična številka Naslov Številka telefona Številka telefaksa Elektronska pošta za obveščanje ponudnika Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje Odgovorna oseba za podpis pogodbe REGISTRACIJA IN DEJAVNOST Registrski podatki Popolna firma Prva registracija Številka Datum Registrsko sodišče Zadnja sprememba Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 15

OBR-2 IZJAVA Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov: - če bomo podali neresnične podatke, - če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo. S podpisom te izjave potrjujem izpolnjevanje spodnjih pogojev: 1. kot ponudniki in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.člena ZJN-2 2. na dan oddaje ponudbe, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi Ministrstvo za finance, 3. proti nam ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, 4. kot ponudnik nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, 5. kot ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu 41. 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih javnih naročil nismo namerno podali neresnične ali zavajajoče informacije oz. teh ne bi zagotovili, 6. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, 7. Zagotavljamo, da bomo opremo dostavili najkasneje v 70 dneh po podpisu pogodbe, na naslov naročnika in da je veljavnost ponudbe (najmanj 90 dni) dni, 8. Izjavljamo, da bomo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložili bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV za obdobje trajanja garancijske dobe podaljšane za 30 dni, 9. Zagotavljamo pogarancijsko vzdrževanje ter nadomestne dele še najmanj 8 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 16

10. V primeru okvare nudimo odzivni čas za ogled oz. oceno napake največ 2 delovna dneva od prejema pisne zahteve kupca, 11. Izjavljamo, da v poglavju»v. Tehnični elementi opreme«navedene lastnosti ponujenega aparata ustrezajo dejanskim zmogljivostim in da ponujena oprema ustreza vsem tehničnim pogojem, ki so našteti v točki D. Tehnična sposobnost in poprodajne storitve, razdelka 4, poglavja II. 12. Nudimo (najmanj 24) mesečno garancijsko obdobje. 13. Nameravamo javno naročilo izvesti s podizvajalci (ustrezno obkroži): DA 1 NE 14. V kolikor nastopamo s podizvajalci in bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva naročniku predložili podatke, ki izhajajo iz 7. odstavka 71. člena ZJN-2 in soglasje podizvajalca za izvedbo neposrednih plačil naročnika podizvajalcu, sicer lahko naročnik prekliče odločitev, unovči bančno garancijo za resnost ponudbe in kot najugodnejšega izbere drugega ponudnika. 16. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; da lahko opravljamo dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: V/na, dne Ime in priimek: Podpis in žig: 1 V primeru, da ponudnik, ki izpolnjuje pogoje in je izbran kot najugodnejši, nastopa s podizvajalci, bo naročnik pogodbo dopolnil z obveznimi sestavinami, ki izhajajo iz 6. in 7. odstavka, 71. člena ZJN-2, ki poleg ostalega določajo, da so neposredna plačila podizvajalcem po omenjenem zakonu obvezna. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 17

OBR-3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB IN ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI Naročnik je dolžan skladno s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2 iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so taksativno našteta v istem členu. Naročnik mora skladno s 3. odstavkom 42. člena ZJN-2 iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega ponudnika, če ima na dan oddaje ponudbe, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov v vrednosti 50,00 ali več. Naročnik je podatke v zvezi s kaznovanostjo in plačevanjem prispevkov in davkov, o čemer se vodijo javne evidence, dolžan pridobiti sam. Zato mora ponudnik predložiti pooblastilo za pridobitev podatkov iz teh evidenc. Potrdila o plačanih prispevkih in davkih izda pristojni davčni urad za pravno osebo, potrdilo o nekaznovanosti pa Ministrstvo za pravosodje za pravne in fizične osebe zakonite zastopnike. Zato je slednje pooblastilo potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov. Pogoja morajo izpolnjevati tudi vsi podizvajalci in drugi ponudniki v primeru skupne ponudbe. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 18

OBR-3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB IN ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa z interno oznako JNKB-02/2014 za nakup namiznega pretočnega citometra, pridobi podatke o nekaznovanosti pravne osebe iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje ter podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti pravne osebe, ki ga izdajo pristojni davčni uradi: Podatki o pravni osebi ponudnika* Polno ime oz. naziv ponudnika Sedež ponudnika Občina sedeža ponudnika Številka vpisa v sodni register (št. vložka) Matična številka podjetja Pristojni davčni urad in naslov Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj Namen izdaje potrdila navedenega javnega naročila *V primeru skupne ponudbe ali nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati vsi ponudniki in vsi podizvajalci Pooblastitelj: V/na, dne Ime in priimek: Podpis in žig: Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 19

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB OBR-3 Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa z interno oznako JNKB-02/2014 za nakup namiznega pretočnega citometra, pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje. Podatki o fizični osebi zakonitem zastopniku Ime in priimek zakonitega zastopnika EMŠO Datum rojstva Kraj rojstva Država rojstva Stalno bivališča Državljanstvo Namen izdaje potrdila Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila Pooblastitelj: V/na, dne Ime in priimek: Podpis: Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 20

Vzorec 1 OBR-4 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, matična št.: 1626973, ID za DDV: SI11690682, ki jo zastopa dekan prof. dr. Borut Božič (v nadaljnjem besedilu kupec) in matična št.:, ID za DDV:, ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu izvajalec) skleneta KUPOPRODAJNO POGODBO št. JR-KB-002-2014 o dobavi namiznega pretočnega citometra PODLAGA 1. člen Pogodbeni strani ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14) in veljavnih podzakonskih aktov. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa št. JNKB-02/2014, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne..2014 pod št. JN /2014, za dobavo namiznega pretočnega citometra. 2. člen S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so vsi pogoji, ki jih je izvajalec sprejel z razpisno dokumentacijo (rok dobave, garancija, servis, odzivni čas, ) in jih v ponudbi tudi pisno potrdil. PREDMET POGODBE 3. člen Predmet pogodbe je kupoprodaja:, skladno s predračunom št. z dne, ki je v prilogi in je sestavni del te pogodbe. Sestavni del pogodbe so tudi vse izjave in zaveze ponudnika v ponudbeni dokumentaciji. 4. člen Skupna vrednost naročila po tej pogodbi znaša EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. V ceno je zajeta oprema, dostava na lokacijo kupca, priključitev, inštalacija in funkcionalni preizkus ter izvedba osnovnega izobraževanja delavcev kupca za delo s sistemom. Kupec je po instalaciji in validaciji dolžan zagotoviti takojšnjo udeležbo svojih delavcev na izobraževanju. Kupec bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca št.: pri banki v dneh po dobavi in namestitvi aparature ter uvedbi delavcev kupca v delo, kar bo kupec potrdil s podpisom zapisnika o prevzemu sistema v obratovanje. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru zamude plačila obračunavajo zakonite zamudne obresti. ROK DOBAVE IN PREVZEM 5. člen Izvajalec bo blago dobavil najkasneje v 70 dneh po podpisu te pogodbe. Po tem roku se upošteva 10. člen te pogodbe. Prevzem opreme se opravi z obojestranskim podpisom zapisnika o prevzemu. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije v dogovorjeni količini, kvaliteti in rokih, sicer bo kupec unovčil garancijo za dobro izvršitev pogodbenih obveznosti. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 21

6. člen Kakovost blaga mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in obstoječim standardom ter spremljajočim dokumentom. V kolikor izvajalec ob dobavi blaga ne more zagotoviti ustrezne kakovosti blaga deklariranega v ponudbi, lahko naročnik blago vrne. Kupec je ob dobavi blaga upravičen do podpisanih in potrjenih garancijskih listov, uporabniških funkcionalnih navodil, licenc, tehnične dokumentacije in druge morebitne potrebne dokumentacije. ZAVAROVANJE 7. člen Izvajalec se zavezuje, da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu predložil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo garancijskega roka podaljšanega za 30 dni. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJA 8. člen Kupec opravi ob dobavi količinski prevzem opreme. Kupec lahko oporeka kakovosti blaga zaradi očitnih napak v 30 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, za skrite napake pa po odkritju napake. Izvajalec mora takoj pristopiti k reševanju reklamacije. Izvajalec nudi mesečno garancijsko obdobje. V garancijskem roku lahko kupec vsak čas zahteva odpravo napake opreme. Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napake ali okvare najkasneje v dveh dneh od pisne prijave napake ali okvare s strani kupca. V tem času se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti vse morebitne napake na predmetni opremi oz. če to ni mogoče, zamenjati opremo z novo opremo. Izvajalec je predmetno opremo dolžan zamenjati z novo tudi v primeru, da se okvara vitalnega dela dobavljene opreme v garancijskem roku ponovi dvakrat. Garancijsko obdobje zamenjane opreme prične teči znova. V kolikor izvajalec dokazano ne izpolnjuje zahtev naročnika, h katerim se je zavezal s podpisi izjav pri oddaji ponudbe, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE 9. člen Izvajalec se obvezuje, da bo opremo vzdrževal tudi po poteku garancijske dobe. Izvajalec se obvezuje, da bo nudil pogarancijsko vzdrževanje in nadomestne dele vsaj še 8 let od dneva prevzema. To pomeni, da bo imel izvajalec ves ta čas na zalogi potrebni rezervni material za opremo in strokovno osebje za vzdrževanje opreme. Cena rezervnega materiala se obračuna po veljavnem ceniku na dan vgradnje rezervnih delov, cena serviserja se obračuna po veljavnem ceniku storitev. POGODBENA KAZEN 10. člen Če izvajalec kupcu ne izroči predmetne opreme v rokih, določenih v 1. odstavku 5. člena te pogodbe, se šteje, da je izvajalec prišel v zamudo. V primeru zamude plača izvajalec za vsak dan zamude 0,2% od pogodbene vrednosti, vendar največ 5% od pogodbene vrednosti. Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel kupec večjo škodo ali bi se zaradi nje znatno zmanjšal pomen dobave, lahko kupec odstopi od pogodbe. Protikorupcijska klavzula po 14. Členu ZIntPK 11. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni strani ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 22

je nična. KONČNE DOLOČBE 12. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 13. člen Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v Ljubljani. 14. člen Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni strani po en podpisan izvod. ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 23

Vzorec 2 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec (naročnik javnega naročila): Garancija št. V skladu z javnim razpisom, številka objave, z dne, za posel: 1. za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 2.000,00 EUR. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. /. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Banka (žig in podpis) * OP Ponudnik predloži uradno bančno garancijo za resnost ponudbe ob oddaji ponudbe Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 24

Vzorec 2 BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec (naročnik javnega naročila): Garancija št. V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem izvajalcem (prodajalcem) za posel v vrednosti EUR, je izvajalec (prodajalec) dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali znesek EUR, če izvajalec (prodajalec) v garancijskem roku ne bo izpolnil svojih garancijskih obveznosti. Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. /. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Banka (Žig in podpis) * Predloži le izbrani ponudnik ob podpisu primopredajnega zapisnika Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 25

V. TEHNIČNI ELEMENTI OPREME 1. POGOJI Ponudba namiznega pretočnega citometra mora ustrezati oz. vključevati naslednje tehnične lastnosti ali omogočati naslednje funkcionalnosti: Opremljen mora biti s tremi prostorsko ločenimi, zračno hlajenimi laserji, z vsaj 10 optičnimi kanali (parametri). Barve laserjev: - vijolični - rdeči - modri Programska oprema mora omogočati fenotipsko in funkcijsko analizo neoznačenih in s fluorescentnimi barvili označenih različnih vrst vzorcev (npr. Celic in nanodelcev). Inštrument mora omogočati uporabo potrošnega materiala (plastikovine) in reagentov različnih proizvajalcev (odprt sistem). Sistem mora omogočati avtomatičen vklop, kalibracijo, čistilni ciklus in izklop inštrumenta. Optični parametri: FSC (sipanje v smeri naprej), SSC (sipanje v smeri na stran) in vsaj še 8 kanalov za merjenje fluorescence. Hidrodinamski ali mikrokapilarni sistem pretoka vzorca. Nastavljivi pretoki in hitrosti dogodkov. Prazni (dead) volumni pri vzorčenju: odsotni ali le minimalni (do 50 µl). Popolnoma avtomatsko večvzorčno zajemanje iz mikrotitrskih ploščic z vsaj 96 vdolbinicami. Enota za avtomatski odvzem vzorcev naj bo opremljena z avtomatsko čistilno postajo in imeti vgrajeno mešanje vzorcev. Ročna in vsaj polavtomatska kompenzacija, med in po zajemu podatkov. (DA ali NE) (Da ali NE, in navesti št. kanalov) (Navesti sistem pretoka vzorca) (DA ali NE) (DA ali NE) (DA ali NE) (DA ali NE) Zaprt prostor in zaščita vzorcev pred svetlobo pri avtomatskem večvzorčnem odvzemu. Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 26

Največji volumen vzorca potreben za analizo: do 200 µl. Volumetrično določanje absolutnega števila celic. Obseg analize fluorescence: opcijsko nastavljiv; linearna in desetiška logaritmična skala (do 5 enot). Procesiranje signalov: 16-bitno, digitalno. ( Strojna oprema: v sistem vgrajen ali aparatu priložen dodaten računalnik z ustrezno zmogljivostjo in konfiguracijo in ustrezno programsko opremo Možnost prikaza statističnih podatkov v realnem času Izvoz podatkov v več različnih standardnih formatih, ki morajo biti kompatibilni s programsko opremo FlowJo. Vključena ustrezna programska oprema ter brezplačna nadgradnja oz. posodabljanje programske opreme Možnost kasnejšega šolanja oziroma dodatnega usposabljanja uporabnikov pri proizvajalcu v roku do 5 let od prevzema. 2. MERILA Želene tehnične lastnosti oz. funkcionalnosti ponujene opreme in drugo, kar se ocenjuje skladno z merili: Obdobje brezplačnega servisiranja in rednega vzdrževanja po programu proizvajalca v mesecih. Kumulativno podajanje podatkov v realnem času. Možnost nadgradnje z dodatnimi laserji. (Število mesecev brezplačnega servisiranja ) Možnost avtomatske analize več kot 96-ih vzorcev Več kot 8 fluorescentnih kanalov Možnost analize majhnih delcev (vsaj od 100 nm naprej) Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 27

Opombe: Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: V/na, dne Ime in priimek: Podpis in žig: Namizni pretočni citometer Razpisna dokumentacija 28